工程分包商责任合同

工程分包商责任合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项工程，需要乙方提供相应的分包服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供分包服务的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：（详细描述）1.4工程规模：（描述）1.5工程工期：（具体起止日期）二、分包范围及内容2.1乙方分包范围包括：（详细描述）2.2乙方分包内容应符合：（详细描述）三、分包价格及支付方式3.1乙方向甲方提供的分包服务价格为：（详细价格）3.2甲方支付乙方的款项分为：（详细支付方式）四、分包质量及标准4.1乙方应按照甲方的要求及工程标准，保证分包工程的品质及质量。4.2乙方应确保分包工程的安全性，遵守相关安全规定。4.3乙方应在分包工程完成后，按照甲方的要求进行验收。五、分包工期5.1乙方应按照约定的工期完成分包工程。5.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方批准。六、乙方的义务及责任6.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程分包服务。6.2乙方应承担分包工程过程中的所有费用，包括但不限于：（详细描述）6.3乙方应对分包工程中的安全事故及质量问题承担责任。七、甲方的义务及责任7.1甲方应按照约定的时间和方式支付乙方款项。7.2甲方应提供乙方所需的施工条件，包括但不限于：（详细描述）7.3甲方应对乙方提供的分包工程进行验收。八、违约责任8.1乙方未按照约定的时间、质量完成分包工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定的时间、方式支付乙方款项的，乙方有权要求甲方支付违约金。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.分包工程详细说明3.分包工程预算明细4.工程进度计划表5.安全施工标准及规定6.质量验收标准及规定7.付款凭证及支付方式说明8.违约金计算公式及标准9.争议解决方式及管辖法院说明10.相关法律法规及政策文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成分包工程的，属于违约行为。2.乙方未按照约定的分包范围及内容提供服务的，属于违约行为。3.乙方未按照约定的工期完成分包工程的，属于违约行为。4.甲方未按照约定的时间、方式支付乙方款项的，属于违约行为。5.甲方未提供乙方所需的施工条件，影响分包工程进度及质量的，属于违约行为。6.双方在履行本合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决的，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.工程分包商：指承担工程分包任务的企业或个人。2.分包合同：指工程分包商与工程发包方签订的，约定分包商承担一定工程任务并支付相应价款的合同。3.工程发包方：指委托工程分包商承担一定工程任务并支付相应价款的企业或个人。4.工程工期：指工程分包商完成工程任务所需的时间。5.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需乙方支付违约金，按合同约定执行。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复，并承担修复费用；如影响工程进度，乙方应支付相应违约金。3.付款争议：解决办法：双方核对付款凭证，如仍有争议，可依法申请仲裁或向法院提起诉讼。4.施工条件不足：解决办法：甲方应及时提供乙方所需的施工条件，如影响工程进度，甲方应承担相应责任。5.法律法规变化：解决办法：双方按变化后的法律法规执行，如有争议，可依法解决。五、所有应用场景：1.建