道路路基施工合同意向范例

道路路基施工合同意向范例合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方为道路路基施工项目的业主，乙方为具有道路路基施工资质的专业施工单位，双方经协商一致，就乙方承担道路路基施工项目事宜达成如下意向：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本合同项目预算价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后，应向甲方提交施工预算，经甲方确认后，作为合同价款。2.3乙方应按照甲方确认的施工预算，完成施工任务。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求，保证工程质量。4.2工程质量标准：__________五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量。5.3甲方应负责办理工程所需的各种手续，包括但不限于土地、规划、建设、环保等手续。5.4乙方应按照甲方要求，提供施工进度报告、工程资料等相关资料。六、合同价款的支付6.1甲方应按照乙方提交的施工进度，分期向乙方支付合同价款。6.2甲方支付合同价款，应提供合法的发票。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.施工预算明细表4.工程设计图纸5.工程进度计划表6.工程质量验收标准7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程的，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工所需材料的，属于违约行为。5.任何一方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.道路路基施工：指道路基础结构的施工，包括路基土石方工程、排水工程、路面基础工程等。2.合同价款：指双方约定的，乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的金额。3.违约金：指违约方按照约定或者根据法律规定，支付给对方的一种经济补偿。4.工期：指合同约定的，乙方完成施工任务所需的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照标准施工，加强质量控制，发现问题及时整改。3.付款延误：甲方应按照约定时间支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.材料供应问题：甲方应按照约定提供施工所需材料，如有延误或不合格，应及时补充或更换。五、所有应用场景：1.甲方为道路工程项目的业主，乙方为具有道路施工资质的施工单位。2.乙方承担道路路基施工任务，甲方支付合同价款。3.双方约定