钢结构基础施工合同变更处理时间

钢结构基础施工合同变更处理时间合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、变更内容1.1变更项目：钢结构基础施工的工期。1.2变更前：原合同约定的工期为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。1.3变更后：工期延期至__________年__________月__________日。1.4变更原因：由于设计方案的调整，导致工程量增加，且部分材料供应紧张，为确保工程质量，双方经协商一致决定延期。二、变更后的合同价款2.1变更后的合同价款为原合同价款的__________%。2.2乙方应按照变更后的合同价款，对已完成的工程进行结算，并将变更后的合同价款支付给乙方。三、变更后的合同履行3.1乙方应按照变更后的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。3.2甲方应按照变更后的合同价款，及时支付工程款。3.3双方应继续履行原合同中约定的其他条款。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.2本协议签订后，原合同继续有效，本协议与原合同具有同等法律效力。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.钢结构基础施工合同原合同2.设计方案调整说明3.材料供应情况说明4.工期延期申请表5.合同变更协议书6.违约金计算公式7.争议解决方式说明8.法律法规依据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款2.甲方未按约定提供施工条件3.乙方未按约定工期完成工程4.乙方未按约定质量标准完成工程5.双方未按约定解决争议6.双方未按约定履行合同其他条款三、法律名词及解释：1.钢结构基础施工合同：双方约定乙方为甲方建设钢结构基础工程的权利义务关系的文件。2.工期延期：因设计方案调整、材料供应紧张等原因，导致工程无法在原约定时间内完成。3.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于补偿因违约造成的损失。4.争议解决：双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决在履行合同过程中发生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；如协商不成，可以依法向法院提起诉讼。2.甲方未提供施工条件：乙方可以要求甲方履行合同约定，提供必要的施工条件；如甲方不履行，可以要求甲方承担违约责任。3.乙方延期完成工程：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，协商延期事宜；如有争议，可以依据合同约定解决。4.乙方未按质量标准完成工程：甲方可以要求乙方按照合同约定进行整改或重新施工，并承担相应责任。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或根据合同约定的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。五、所有应用场景：1.甲方为建设项目需要钢结构基础工程，乙方具有钢结构基础工程施工资质。2.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，签订钢结构基础施工合同。3.工程因设计方案调整、材料供应紧张等原因，需要对原合同进