工程合同中的工期延误

工程合同中的工期延误合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为工程项目业主，乙方为工程项目的承包商，双方为了明确双方在工程合同中的工期延误问题，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总价：__________第二条工期延误的定义及处理2.1工期延误是指工程实际完成时间超过合同约定的工程竣工时间。（1）乙方原因导致的工期延误；（2）不可抗力因素导致的工期延误；（3）甲方原因导致的工期延误。2.3乙方在合同约定的工期内完成工程，如提前完成，不影响乙方按照合同约定获得相应的工程款项。第三条工期延误的违约金计算3.1乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同总价款的千分之五向甲方支付违约金。3.2不可抗力因素导致的工期延误，双方互不追究违约责任。3.3甲方原因导致的工期延误，甲方应按照合同总价款的千分之五向乙方支付违约金。第四条工期延误的违约金支付4.1乙方应在合同约定的工程竣工日期后五个工作日内，将违约金支付给甲方。4.2甲方应在合同约定的工程竣工日期后五个工作日内，将违约金支付给乙方。第五条合同的解除和终止5.1双方同意，提前解除或终止合同时，本合同约定的工期延误违约金条款仍然有效。5.2甲方提前解除或终止合同的，应按照合同总价款的百分之一向乙方支付违约金。5.3乙方提前解除或终止合同的，应按照合同总价款的百分之一向甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方同意，争议解决过程中，除争议事项外，本合同继续有效。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程合同主体文件2.工程项目的相关设计图纸3.工程项目的施工方案4.工程项目的预算报告5.工程项目的进度计划6.乙方资质证明文件7.甲方授权代表证明文件二、违约行为及认定：1.乙方原因导致的工期延误：乙方未能按照合同约定的时间完成工程。2.不可抗力因素导致的工期延误：因自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且不能克服的因素导致的工期延误。3.甲方原因导致的工期延误：甲方未能按照合同约定提供施工条件、支付工程款项等导致工期延误的行为。三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工程竣工时间。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。3.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.工程竣工验收合格：指工程项目按照设计文件、施工规范和合同约定要求完成，并通过甲方组织的验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方延误工期：乙方应按照合同约定支付违约金，并根据实际情况采取措施加快施工进度。2.不可抗力导致工期延误：双方根据实际情况协商解决，必要时可调整合同工期。3.甲方原因导致工期延误：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并采取措施解决问题。4.合同解除或终止：按照合同约定处理违约金，并依法办理合同解除或终止手续。五、所有应用场景：1.工程合同签订时，用于明确双方在工期延误问题上的权利和义务。2.工程实施过程中