工程合同管理与法律制度智慧树知到期末考试答案章节答案2024年烟台大学

工程合同管理与法律制度智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年烟台大学承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,建设工程施工合同应认定无效。()

答案:对工程师就分包工程施工发布的任何指令应该发给总包商。()

答案:对某工程项目施工过程中，由于阴雨天气影响工程质量，工程师签发暂停施工令，所以工程师应批准承包商因此提出的工期延长要求。()

答案:错建筑施工合同属于双务合同。()

答案:对根据《招标投标法》及其有关规定，下列建设项目属于必须进行招标的项目范围的有（）。

答案:某市政府兴建的垃圾处理场;某城市居民用水水源建设工程;某高校的图书馆扩建工程;利用世界银行贷款新建水电站下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（）。

答案:投标人串通投标以谋取中标;投标文件没有响应招标文件实质性要求;投标报价高于招标文件规定的最高限价;投标报价低于企业成本工程建设法律关系的构成要素是指()。

答案:主体;客体;内容标准施工合同条款发包人的义务主要包括()。

答案:保证地下管线资料的正确性;提供施工场地外的道路交通条件下列关于投标函的说法，正确的是（）。

答案:投标函是投标人响应招标文件要求所做的概括性文件招标人的下列行为中，除了（）以外，均属于与投标人串通投标。

答案:接受投标人赠送的贵重礼物根据我国合同法律的规定，法律、行政法规规定采用书面合同的，（）。

答案:应当采用书面形式合同法律规定，当事人（）各类合同的示范文本订立合同。

答案:可以参照承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，()。

答案:应征得业主同意某工程项目招标，项目估算价为5000万元，按照《招标投标法实施条例》的规定，其投标保证金不得超过（）万元。

答案:100建设单位在()中承担了项目的全部风险。

答案:成本加酬金合同因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。

答案:损害国家利益下述人员可以作为评标委员会成员的是().

答案:招标人有利益关系的人员按照我国合同法律和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（）。

答案:合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同下列关于投标人法定要求的表述中，错误的是（）。

答案:存在控股关系、管理关系的不同法人单位，可参加同一标段投标招标人不应在开标现场对投标文件做出是否有效的判断和决定，应提交（）处理。

答案:评标委员会诺成合同是指（）的合同。

答案:当事人双方意思表示一致即告成立下列属于承诺的行为是（）

答案:发布中标通知书承包商应在索赔事件发生后()天内向工程师递交索赔意向通知。

答案:28天招标是否编制标底或者招标控制价由（）自主决定。

答案:招标人合同当事人一方的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将自行终止。()

答案:错因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任。()

答案:对承诺对要约的内容作出非实质性变更时，应视为承诺。()

答案:对承诺一旦生效，合同即告成立。()

答案:对下列行为中，属于施工单位不良行为的是（）。

答案:串通投标;未取得资质证书承揽工程;偷工减料;违法分包建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）。

答案:违约行为与财产等损失之间有因果关系;具有违约行为;造成损失后果下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。

答案:发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷;发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷;发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷;发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷《中华人民共和国招标投标法》第五条规定的招标投标活动应当遵循的基本原则是()

答案:公正;诚实信用;公开;公平赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()。

答案:施工合同专用条款、图纸、工程量清单承包商运到施工现场用于本工程的自有施工机具和设备，在施工过程中（）

答案:经过工程师批准后可运出现场某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。

答案:新要约失去的可以预期取得的利益属于（）。

答案:间接损失投标文件有明显计算错误的，评标委员会应（）。

答案:必要时可书面通知投标人做出澄清、说明施工合同承包人违约解除合同后,下例做法错误的是()。

答案:发包人有权扣留承包人在现场的设备，但应当减免承包人承担的违约责任通常，在建设工程招投标活动中的工程量清单是由()提供。

答案:招标方下列各项中不属于招标文件的是（）

答案:财务报表下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

答案:发放中标通知书是承诺根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式，应当向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

答案:三关于招标代理的说法正确的是（）。

答案:招标代理机构应当在资格许可和招标人委托的范围内办理招标事宜建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同的约定结算工程款。()

答案:对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。（）

答案:对合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分的所有权利义务也随之解除。()

答案:错建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位各自承担相应责任。()

答案:错效力未定合同的效力最终取决于合同双方当事人的约定。()

答案:错中标人收到中标通知书后，应当自中标通知书发出之日起30日内，与招标人签订书面合同，其签订合同的依据是()。

答案:中标通知书;招标文件;投标文件;相关示范文本工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。

答案:发包人订购的设备未能按时到货;地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案;后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作;施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护索赔成立的条件有()。

答案:承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告;与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失;造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任合同法律规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，（）支付价款的合同。

答案:发包人因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由()承担。

答案:发包方施工合同中，（）不是业主应承担的义务。

答案:建立施工现场的安全保护设施甲、乙、丙三家企业组成联合体投标中标，施工过程中因为甲公司工程质量出现问题，则建设单位（）。

答案:可向三家公司任何一方索赔甲乙两个施工企业组成联合体参加某教学楼项目投标，甲公司为施工总承包一级资质，乙公司为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（）。

答案:如果该联合体中标、甲乙应就各自承担的工程分别与建设单位签订合同下列不属于发包人义务的情形是（）。

答案:就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明某高速公路项目进行招标，按照现行法律规定，开标后允许（）。

答案:评标委员会要求投标人澄清问题依法必须招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日，最短不得少于（）个工作日。

答案:20根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。

答案:2/3采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将()等一系列工作全部发包给一家承包单位。

答案:设计、施工、材料和设备采购合同的成立一般要经过（）阶段。

答案:要约和承诺将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

答案:索赔的合同依据（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。

答案:合同义务部分转移无责任方依据合同中的约定行使留置权时.所留置的财产应当是()。

答案:合同标的物因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后（）小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。

答案:24属于必須招柝范圃的建没項目，其施工単項合同估算价在()以上的，必須招柝。

答案:200万元实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用（）方式确定合同价款。

答案:单价因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

答案:施工企业设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()

答案:要求发包人付给合同约定设计费用的50%在《招标投标法》中规定的必须招标的项目范围内，下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。

答案:施工单项合同估算价200万元以上在确定中标人的原则中，采用（）的，应能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评估指标。

答案:综合评估法（）是当事人就解除合同进行协商，达成一致意见后解除的合同。

答案:约定解除采用综合评估法评标的中标人的投标应当符合下列条件之（）。

答案:能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准投保“建筑工程---切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

答案:在承保责任范围内的全部损失对于无权代理人订立的合同，相对人可以催告被代理人在（）内予以追认。

答案:1个月以下关于抵押的表述，不正确的是()。

答案:当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是()。

答案:智力成果关于投标文件的递交与密封，下列措施正确的是（）。

答案:投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间之前，将投标文件送达指定地点投标文件编制完成经核对无误后，由()签字密封加盖公章后在投标截止日前送达招标人指定地点，并取得收讫证明。

答案:投标人法人代表或其代理人工程标底是工程项目的()。

答案:招标预算价格某住宅项目组织公开招标，在投标文件提交截止时间，招标人发现投标人少于3个，此时（）。

答案:依法重新招标按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）。

答案:招标人在评标委员会推荐的中标候选人名单之外的投标人中确定了中标人应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()

答案:错若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()

答案:错评标委员会在评标过程中与投标人举行的澄清问题会上，投标人给业主提出的优惠条件在评标时予以考虑。()

答案:错合同争议的解决方式，合同当事人能够约定为:同时向人民法院提起诉讼和向仲裁机构申请仲裁。()

答案:错招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。()

答案:错关于留置的规定，下列说法正确的有（

）。

答案:D.

债务人逾期仍不履行的，债权人可以与债务人协议以留置物折价，也可以依法拍卖、变卖留置物。;法律规定可以留置的合同有保管合同、运输合同、加工承揽合同招标投标活动的公平原则体现在()等方面。

答案:不得对不同的投标竞争者采用不同的标准;平等地对待每-一个投标竞争者;招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。按照《招标投标法》现行规定，中标人按照合同约定或者招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有（）。

答案:劳务作业任务;专业工程;部分非主体、非关键性工程任务按照《招标投标法》及其相关法律规定，下列选项必须招标的项目有（）。

答案:使用国家发行债券锁筹资金的项目;使用国家政策性贷款的项目;使用国家对外借款所筹集资金的项目;国家授权的投资主体融资的项目《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，对此说法正确的是（）。

答案:联合体各方不能提供联合体协议的，可按照废标处理;资格预审后，联合体增减成员的，投标无效如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()。

答案:索赔报告在()的时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将予没收。

答案:投标有效期内（）是只有一方当事人承担给付义务，另一方不承担义务只享受权利的合同。

答案:单务合同当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（

）内

向上一级人民法院提出上诉

答案:15

日评标委员会做出授权决标后，招标人应当把中标结果通知给（）。

答案:所有投标人下列工程中，除（）外都属于依法必须招标的项目。

答案:民间投资建设的自主住宅在合同订立的原则中，能体现民事活动的基本特征，是民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有原则是（）。

答案:自愿原则履约保证金不得超过中标合同金额的（）。

答案:10%任何一方提出工程变更，都需要经过（）的审查同意。

答案:监理工程师在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

答案:不具有强制性的约束力初步设计经主管部门门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由()承担。

答案:设计人根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。

答案:28设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。

答案:对发包人要求的响应甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为（）合同。（2010年真题）

答案:无效当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

答案:发给每个投标人的交底会会议记录中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

答案:按招标文件的规定向招标人提交履约担保根据我国相关法律规定，依法必须进行施工招标的工程，其评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中招标人、招标代理机构以外的技术、经济等方面的专家人数不得（）成员总数的()，且其成员名单在()应当保密。

答案:少于、2/3、确定中标结果前设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()

答案:每次阶段支付时均不许扣减定金下述有关评标方法的叙述，错误的是（）。

答案:采用经评审的最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，但评标委员会应对投标文件的技术部分进行价格折算评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

答案:投标书中含有的技术细节关于招标的叙述，错误的是（）。

答案:公开招标是招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。

答案:监理工程师施工评标应以()为最优投标书。

答案:评审标价最低下列编制投标文件的做法中，不正确的是（）。

答案:投标文件为了美观起见，修改了招标文件提供的表格格式评标活动应当严格保密，其保密内容不包括（）。

答案:评标时间关于中标和签订合同，下列说法正确的是（）。

答案:招标人与中标人不得在经备案的中标合同之外另行签订承包合同某工程合同价为500万元，由于业主的原因，使得其中的一分部工程延期8个周，该分部工程的造价为60万元．则承包商可以索赔工期（）周。

答案:0.96依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是()。

答案:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用下列选项中说法正确的一项是()。

答案:承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔某工程师指令将某分项工程混疑土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为()。

答案:单项索赔根据我国合同法律的规定，限制民事行为能力人订立的（）是有效的。

答案:接受赠与合同施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则()

答案:承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用在招标公告中，不应包括（）。

答案:评标委员会成员名单评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，并拒绝陈述相关理由和不同意见，视为（）处理。

答案:同意评标结论按照我国合同法律规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。

答案:请求人民法院变更该合同发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（

）。

答案:承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是(

)。

答案:提供施工现场的工程地质资料在某项目施工中，工程师要求对已验收合格的工程重新检验，检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（

）。

答案:影响正常施工的费用由发包人承担;工期给予顺延;检查费用发包人承担某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（

）。

答案:由发包人给予补偿，合同工期相应顺延某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由(

)承担。

答案:发包人根据《建设工程施工合同》示范文本，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（

）共同清点。

答案:发包人与承包人对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（

）签字后实施。

答案:施工企业技术负责人、总监理工程师对于工程师要求的暂停施工的赔偿与责任，说法错误的是（

）。

答案:停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期施工合同签订时，不当的说法为(

)。

答案:只能招标发包某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则(

)。

答案:承包人的损失都由发包人承担可调价格合同中价格调整的范围中，不完全正确的一项为(

)

答案:停水、停电、停气造成停工累计超过八小时根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是(

)。

答案:局部武装暴动发包人供应的材料设备进入施工现场后(

)。

答案:检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由发包人承担在工程施工过程中，对工程检查检验说法不当的一项是(

)

答案:检查检验不合格时，发生的费用由发包人承担某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则(

)。

答案:由发包人复制，复制费用承包人承担施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（

）。

答案:费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延对于图纸的提供，说法正确的一项是(

)。

答案:承、发包人都可提供，再经工程师批准施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（

）请求撤销合同。

答案:人民法院;仲裁机构在施工合同中，发包人的义务通常包括（

）。

答案:办理施工临时用地的批准手续;确保施工所需水、电供应;平整施工场地根据《建设工程施工合同》示范文本，履约担保的特点有(

)。

答案:担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止;能快速解决承包方严重违约对施工的影响某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是（

）。

答案:虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（

）。

答案:办理完移交工程手续下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（

）。

答案:地震;社会动乱;洪水某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（

）。

答案:工期延误和费用损失均由承包人承担根据《建设工程施工合同》示范文本，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（

）。

答案:不利气候条件开标时判定为无效的投标文件，应当(

)。

答案:不再进入评标建设工程施工招标的中标单位由（）确定

答案:招标单位招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以(

)。

答案:委托招标代理机构进行公开招标在开标时，应当由(

)。

答案:招标人主持，所有投标人均应参加《招标投标法》规定，中标人应当符合下列条件((1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。)中的(

)。

答案:只须符合(1)或(2)施工招标的发包工作范围不可以是（）招标

答案:分部工程评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为(

)以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的(

)。

答案:5人

三分之二某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，此时应(

)。

答案:按无效投标处理在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，(

)。

答案:招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（

）天内订立书面合同。

答案:30某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为(

)。

答案:招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家下列哪些投标书被宣布为废标(

)。

答案:投标书未按招标文件中规定封记;投标人不参加开标会议的标书;未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书;逾期送达的标书招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有(

)等。

答案:竞争的激烈程度相对较差;选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人合同从订立到成立，下列说法正确的有（

）。

答案:发布招标公告是要约邀请;发出中标通知书是承诺;投标是要约对于必须进行公开招标的工程，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少(

)以前以书面形式发送给所有投标人，以便于他们修改投标书。

答案:15天必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时(

)。

答案:中标人为甲，合同价为1000万元某单位因资质等级不够从而挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（

）

答案:建筑施工企业与挂靠单位承担连带赔偿责任经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（

）的规定。

答案:由第三人向债权人履行债务建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（

）。

答案:可以自己的名义行使权利;可以行使代位权根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，外墙防水工程的最低保修期限为(

)年

答案:5关于建设工程分包的说法，正确的是（

）

答案:劳务作业的分包可以不经建设单位认可被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效力(

)

答案:错依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（

）。

答案:按新价格执行《中华人民共和国合同法》规定，要约生效条件为(

)。

答案:要约以任何形式到达受要约人某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的(

)。

答案:合同转让缔约过失责任一般发生在（

）

答案:合同订立阶段不属于《合同法》调整范围的合同是（

）。

答案:监护合同合同既约定了违约金，又约定了定金的，一方当事人违约时可以同时并处。(

)

答案:错某房地产开发公司与某建筑公司签订的施工合同属于（

）

答案:要式合同《合同法》规定的合同有效条件包括(

)。

答案:不违反法律或社会公共利益;合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力;当事人意思表示真实合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（

）。

答案:仲裁协议书下列文件中，属于要约的是（

）。

答案:投标书建设工程合同应采用（

）形式订立。

答案:书面对于显失公平的合同，合同当事人可以（

）

答案:向法院请求裁定撤消合同下列关于格式条款的表述中正确的有（

）。

答案: