2024版建设工程施工合同示范文本

编号：__________2024版建设工程施工合同最新示范文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同最新示范文本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同当事人1.2定义与解释1.3合同文件第二章：合同标的与工程范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量与工程质量第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式与程序第四章：合同履行与工期4.1合同履行4.2工期要求4.3延期开工4.4暂停施工4.5提前竣工第五章：工程质量与检验5.1工程质量标准5.2质量控制5.3检验与验收5.4质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料与设备供应6.2质量要求6.3检验与接收6.4退换与赔偿第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求7.4职业健康安全第八章：合同变更与解除8.1合同变更8.2解除合同的条件8.3变更和解除的程序第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3免责条件第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更、解除与终止11.1合同生效条件11.2合同的变更11.3合同的解除11.4合同的终止第十二章：合同的保管与份份12.1合同文件的保管12.2合同文件的份份第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用与争议解决第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同当事人（1.1.1）发包人：指合同中约定的承担工程发包义务的法人或其他组织。（1.1.2）承包人：指合同中约定的承担工程施工义务的法人或其他组织。1.2定义与解释（1.2.1）工程：指合同中约定的承包人进行施工的建设项目。（1.2.2）合同金额：指合同中约定的工程造价总金额。1.3合同文件（1.3.1）合同协议书：指双方签署的约定合同条款的正式文件。（1.3.2）中标通知书：指招标过程中，发包人向承包人发出的中标通知文件。（1.3.3）投标文件：指承包人根据招标文件要求编制的投标报价文件。（1.3.4）专用合同条款：指合同中针对特定情况制定的补充条款。（1.3.5）通用合同条款：指适用于各类建设工程施工合同的通用条款。第二章：合同标的与工程范围2.1工程概况（2.1.1）工程名称：指合同中约定的工程项目名称。（2.1.2）工程规模：指合同中约定的工程项目的规模和建设内容。2.2工程地点（2.2.1）工程地点：指合同中约定的工程项目的具体地理位置。2.3工程内容（2.3.1）工程内容：指合同中约定的承包人应完成的工程建设任务。2.4工程量与工程质量（2.4.1）工程量：指合同中约定的工程项目的施工量。（2.4.2）工程质量：指合同中约定的工程项目的质量标准和要求。第三章：合同价格与支付3.1合同价格（3.1.1）合同价格：指合同中约定的工程造价总金额。3.2价格调整（3.2.1）价格调整：指合同履行过程中，因市场变化等原因导致合同价格的调整。3.3预付款（3.3.1）预付款：指发包人按照合同约定，在工程开工前支付给承包人的款项。3.4进度付款（3.4.1）进度付款：指发包人按照合同约定，根据工程进度支付给承包人的款项。3.5竣工结算（3.5.1）竣工结算：指工程竣工后，按照合同约定进行的最终工程价款结算。3.6支付方式与程序（3.6.1）支付方式：指合同中约定的发包人与承包人之间支付款项的方式。（3.6.2）支付程序：指合同中约定的发包人与承包人之间支付款项的程序和流程。第四章：合同履行与工期4.1合同履行（4.1.1）合同履行：指承包人按照合同约定完成工程建设任务的行为。4.2工期要求（4.2.1）工期要求：指合同中约定的工程项目的完成时间要求。4.3延期开工（4.3.1）延期开工：指合同履行过程中，因特殊情况导致工程不能按约定时间开工的情况。4.4暂停施工（4.4.1）暂停施工：指合同履行过程中，因特殊情况导致工程施工暂停的情况。4.5提前竣工（4.5.1）提前竣工：指合同履行过程中，承包人提前完成工程建设任务的情况。第五章：工程质量与检验5.1工程质量标准（5.1.1）工程质量标准：指合同中约定的工程项目的质量标准和要求。5.2质量控制（5.2.1）质量控制：指承包人按照合同约定进行的工程质量控制行为。5.3检验与验收（5.3.1）检验与验收：指合同中约定的工程项目的质量检验和验收程序。5.4质量争议的处理（5.4.1）质量争议的处理：指合同履行过程中，因工程质量问题产生的争议的处理方式。第六章：材料与设备6.1材料与设备供应（6.1.1）材料与设备供应：指合同中约定的材料和设备的供应责任。6.2质量要求（6.2.1）质量要求：指合同中约定的材料和设备的质量标准和要求。6.3检验与接收（6.3.1）检验与接收：指第八章：合同变更与解除8.1合同变更（8.1.1）合同变更：指合同履行过程中，因特殊情况导致合同内容发生变化的情况。（8.1.2）变更程序：指合同中约定的合同变更的申请、审批和实施程序。8.2解除合同的条件（8.2.1）解除合同的条件：指合同中约定的可以解除合同的条件和情况。8.3变更和解除的程序（8.3.1）变更和解除程序：指合同中约定的合同变更和解除的申请、审批和实施程序。第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任（9.2.1）违约责任：指合同中约定的当事人因违约行为应承担的责任。9.3免责条件（9.3.1）免责条件：指合同中约定的当事人不承担违约责任的条件和情况。第十章：争议解决10.1争议解决方式（10.1.1）争议解决方式：指合同中约定的当事人之间解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁（10.2.1）仲裁：指合同中约定的当事人之间通过仲裁机构解决争议的方式。10.3诉讼（10.3.1）诉讼：指合同中约定的当事人之间通过法院解决争议的方式。第十一章：合同的生效、变更、解除与终止11.1合同生效条件（11.1.1）合同生效条件：指合同中约定的合同生效的条件和情况。11.2合同的变更（11.2.1）合同的变更：指合同履行过程中，合同内容的变更程序和条件。11.3合同的解除（11.3.1）合同的解除：指合同履行过程中，合同的解除程序和条件。11.4合同的终止（11.4.1）合同的终止：指合同履行完成后，合同关系的终止。第十二章：合同的保管与份份12.1合同文件的保管（12.1.1）合同文件的保管：指合同当事人对合同文件的保管责任和方式。12.2合同文件的份份（12.2.1）合同文件的份份：指合同文件的副本数量和分发方式。第十三章：其他条款13.1保密条款（13.1.1）保密条款：指合同中约定的当事人对合同内容和商务信息的保密义务和期限。13.2知识产权保护（13.2.1）知识产权保护：指合同中约定的当事人对知识产权的保护义务和方式。13.3不可抗力（13.3.1）不可抗力：指合同中约定的不可抗力事件的发生和处理方式。13.4法律适用与争议解决（13.4.1）法律适用与争议解决：指合同中约定的适用法律和争议解决方式。第十四章：附件14.1附件列表（14.1.1）附件列表：指合同附件的名称和编号列表。14.2附件内容（14.2.1）附件内容：指合同附件的具体内容和文件。多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指令权（1.1.1）甲方有权对工程项目的实施进行指导和监督，乙方应严格遵守甲方的指令。（1.1.2）甲方指令应采用书面形式，并经乙方确认后生效。1.2甲方变更权（1.2.1）甲方有权根据项目需求的变化，对工程内容、工程质量标准、工期等进行变更。（1.2.2）甲方变更应提前书面通知乙方，并经乙方确认后生效。1.3甲方解除权（1.3.1）甲方有权在合同履行过程中，因特殊情况解除合同。（1.3.2）甲方解除合同应提前书面通知乙方，并按照合同约定处理后续事项。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主权（2.1.1）乙方有权根据合同约定和工程实际情况，自主安排施工进度和资源配置。（2.1.2）乙方应确保工程质量符合合同约定的标准，并承担相应责任。2.2乙方延期权（2.2.1）乙方因不可抗力或其他特殊情况导致无法按期竣工，有权申请延期。（2.2.2）乙方延期申请应提前书面通知甲方，并经甲方确认后生效。2.3乙方解除权（2.3.1）乙方有权在合同履行过程中，因特殊情况解除合同。（2.3.2）乙方解除合同应提前书面通知甲方，并按照合同约定处理后续事项。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介职责（3.1.1）第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保合同顺利进行。（3.1.2）第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。3.2第三方中介报酬（3.2.1）第三方中介的报酬由甲方、乙方共同承担，并在合同中明确报酬金额。（3.2.2）第三方中介的报酬应在合同履行完成后支付。3.3第三方中介解除权（3.3.1）在合同履行过程中，若第三方中介无法履行其职责，甲方、乙方均有权解除中介服务。（3.3.2）甲方、乙方解除第三方中介服务时，应提前书面通知对方，并按照合同约定处理后续事项。附件及其他补充说明一、附件列表：1.中标通知书2.投标文件3.专用合同条款4.通用合同条款5.合同协议书6.工程量清单7.材料设备供应合同8.设计文件9.施工计划10.安全生产措施方案11.环保措施方案12.知识产权许可协议13.保密协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款未按约定提供施工场地、施工条件或设计文件未按约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题2.乙方违约行为未按约定时间完成工程或达到工程质量标准未按约定使用材料、设备或第三方服务未按约定履行合同义务，导致工程质量问题或安全事故3.第三方中介违约行为未按约定履行协调、监督职责，导致合同履行出现问题未公正、中立地处理合同履行过程中的问题未按约定时间提供服务或提前解除服务合同三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同当事人按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约责任：指合同中约定的当事人因违约行为应承担的法律责任。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.知识产权：指法律规定的著作权、专利权、商标权等权利。6.保密义务：指合同当事人对合同内容和商务信息保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：协商调整工期、制定进度计划、提前采购材料。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：停工整改、更换不合