打水井施工合同范本

打水井施工合同范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要在其土地上施工打水井，以便获取地下水资源，乙方具有施工打水井的资质和经验，甲方同意乙方施工，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。第一条合同标的1.2工程包括但不限于：井位确定、井筒开挖、井壁支护、井筒降水、井底清理、井管安装、井筒回填、井盖制作及安装等。第二条工程质量与标准2.1乙方应按照甲方提供的井位及相关技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。2.2工程质量标准如下：（1）井位允许偏差：±100mm；（2）井深允许偏差：±50mm；（3）井壁稳定性：井壁稳定，无坍塌现象；（4）井管安装：井管连接牢固，密封良好，无漏水现象；（5）井筒回填：回填土层密实，无沉降现象。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方开具等额正规发票。3.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：（1）井位确定并开挖至设计深度后，支付合同总价款的50%；（2）井壁支护、井筒降水完成后，支付合同总价款的30%；（3）井管安装、井筒回填完成后，支付合同总价款的20%。3.3甲方应在支付进度款时，按照乙方提供的银行账户信息进行转账支付。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求，自合同签订之日起【】日内完成工程的施工。4.2乙方如因特殊情况无法按照约定工期完成工程，应提前书面通知甲方，并协商顺延工期。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。5.2甲方如未按照约定支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付进度款金额的【】%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方土地使用权证明2.乙方施工资质证书3.井位及相关技术要求4.工程进度计划5.施工图纸6.质量检验标准7.银行账户信息8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按约定支付进度款，视为违约。3.工程质量不符合约定标准，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的土地使用权人。2.乙方：指合同中约定的施工方。3.工程：指合同中约定的打水井施工项目。4.工期：指合同中约定的完成工程的时间。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，并根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新检验直至符合合同约定的质量标准。3.支付纠纷：解决办法：双方核对进度款金额，按照合同约定支付及开具发票。4.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成则向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方拥有土地使用权，需在土地上施工打水井。2.乙方具有打水井施工资