建筑隔音拉管施工协议

建筑隔音拉管施工协议合同编号：__________建筑隔音拉管施工协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建筑项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方为明确双方在建筑隔音拉管施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、施工范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，负责建筑隔音拉管的施工工作。2.2乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及施工图纸要求进行施工。2.3乙方应保证施工质量，确保隔音拉管的施工效果符合甲方要求。2.4乙方应按照约定的工期完成施工，不得延误。三、施工费用及支付3.1乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付施工费用。3.3乙方开具正规发票，甲方按照相关规定进行报销。四、工期4.1双方约定本工程的工期为__________天。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。五、质量及验收5.1乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。5.2工程验收标准按照我国相关法律法规、行业标准及本协议约定执行。5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余施工费用。六、保密条款6.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本协议签订之日起算，至工程验收合格之日起终止。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工预算4.施工进度计划5.质量标准及验收规范6.安全防护措施7.材料采购合同8.设备租赁合同9.人员配备表10.保险证明文件11.乙方资质证书12.甲方授权书13.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照施工图纸、方案及质量标准施工，视为违约。3.乙方未按照约定支付施工费用，视为违约。4.甲方未按照约定支付施工费用，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工场地、材料、设备等，视为违约。6.双方未按照约定履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.施工图纸：指用于指导施工的图纸及技术文件。4.施工方案：指为实现施工目标而制定的具体施工方法和安全措施。5.施工预算：指施工项目的费用预算。6.施工进度计划：指施工项目的进度安排。7.质量标准：指施工项目应达到的技术要求。8.验收规范：指施工项目验收时应遵循的规范。9.安全防护措施：指施工过程中应采取的安全防护措施。10.保密义务：指双方在履行协议过程中对商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，乙方应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。2.施工质量问题：解决办法：乙方应及时整改，直至满足质量要求。甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。3.施工费用支付纠纷：解决办法：双方按照约定的付款进度支付施工费用。如发生纠纷，可通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。4.保密义务违反：解决办法：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。五、