工期延误的合同争议解决途径_第1页
工期延误的合同争议解决途径_第2页
工期延误的合同争议解决途径_第3页
工期延误的合同争议解决途径_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工期延误的合同争议解决途径合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、争议解决方式1.双方应友好协商解决项目工期延误的争议，如有争议无法协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.双方在争议解决过程中，应保持合作态度，共同推进项目的顺利进行。二、争议解决程序1.双方在发生工期延误争议时，应及时沟通，共同分析原因，采取有效措施，确保项目工期不受影响。2.乙方应在发生工期延误情况后__日内，向甲方提交书面报告，详细说明工期延误的原因、影响及解决方案。3.甲方应在收到乙方书面报告后的__日内，对乙方提交的工期延误情况进行审核，并根据实际情况提出处理意见。4.乙方应在收到甲方处理意见后的__日内，根据甲方意见调整工期计划，并采取措施确保项目工期延误不再发生。5.如乙方在规定时间内未能提交书面报告、调整工期计划或采取措施确保项目工期延误不再发生，甲方有权根据主合同约定追究乙方的违约责任。三、争议解决过程中的保密事项1.双方在争议解决过程中，应对涉及的保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.保密信息包括但不限于项目资料、商业秘密、技术秘密、财务数据等。3.双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。四、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.《项目施工合同》2.工期延误争议报告3.工期调整计划4.保密协议5.违约责任认定书6.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间提交工期延误书面报告2.乙方未按甲方意见调整工期计划3.乙方未采取措施确保项目工期延误不再发生4.乙方违反保密义务，向第三方披露保密信息5.甲方未按约定时间审核乙方提交的工期延误情况6.甲方未按约定处理工期延误争议三、法律名词及解释：1.工期延误：指项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。3.保密义务：指合同双方对涉及的保密信息予以保密，不得向第三方披露。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。5.争议解决：指双方在合同履行过程中，对合同内容或履行情况产生的分歧解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误争议：及时沟通，提交书面报告，根据实际情况调整工期计划，采取措施确保项目工期不受影响。2.违约行为：根据合同约定，追究违约方的法律责任。3.保密义务违反：双方签署保密协议，加强保密意识，违约方承担相应法律责任。4.法院诉讼：当双方争议无法协商解决时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.项目施工过程中，发生工期延误情况。2.双方在争议解决过程中，出现分歧。3.乙

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论