建设工程施工意向书(2024版)

编号：__________建设工程施工意向书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工意向书(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同签订主体1.3合同宗旨1.4法律法规适用1.5合同效力第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标2.5工程预算第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计单位3.4监理单位3.5相关政府部门第四章：工程范围与内容4.1工程主要范围4.2工程分包范围4.3工程变更范围第五章：合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整5.3预付款5.4工程进度款5.5竣工结算5.6质量保证金第六章：工程进度与交付6.1工程进度计划6.2工程延期6.3工程提前交付6.4工程验收第七章：工程质量与标准7.1工程质量标准7.2材料与设备标准7.3施工工艺标准7.4验收标准第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止第九章：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3设计单位违约9.4监理单位违约9.5违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除第十二章：合同信息与保密12.1合同信息12.2保密义务12.3保密期限第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2税收政策13.3环境影响13.4安全生产13.5知识产权第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同签订主体甲方：__________（全称）乙方：__________（全称）1.3合同宗旨本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。1.5合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕移交手续之日终止。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称：__________工程性质：__________2.2工程规模工程规模描述：__________2.3工程地点工程地址：__________2.4工程目标工程目标描述：__________2.5工程预算工程预算金额：__________第三章：合同主体3.1发包人甲方代表：__________联系方式：__________3.2承包人乙方代表：__________联系方式：__________3.3设计单位设计单位名称：__________设计单位代表：__________联系方式：__________3.4监理单位监理单位名称：__________监理单位代表：__________联系方式：__________3.5相关政府部门政府部门名称：__________联系人：__________联系方式：__________第四章：工程范围与内容4.1工程主要范围工程主要范围描述：__________4.2工程分包范围工程分包范围描述：__________4.3工程变更范围工程变更范围描述：__________第五章：合同价格与支付5.1合同总价合同总价：__________5.2价格调整价格调整的条件及方法：__________5.3预付款预付款比例：__________支付时间：__________5.4工程进度款工程进度款的支付条件及比例：__________5.5竣工结算竣工结算的依据及方法：__________5.6质量保证金质量保证金的比例及退还条件：__________第六章：工程进度与交付6.1工程进度计划工程进度计划：__________6.2工程延期工程延期的条件及违约责任：__________6.3工程提前交付工程提前交付的条件及违约责任：__________6.4工程验收工程验收的标准及程序：__________第七章：工程质量与标准7.1工程质量标准工程质量标准依据：__________7.2材料与设备标准材料与设备标准要求：__________7.3施工工艺标准施工工艺标准要求：__________7.4验收标准验收标准依据：__________第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同变更合同变更的条件及程序：__________8.2合同解除合同解除的条件及程序：__________8.3合同终止合同终止的条件及程序：__________第九章：违约责任9.1发包人违约发包人违约责任：__________9.2承包人违约承包人违约责任：__________9.3设计单位违约设计单位违约责任：__________9.4监理单位违约监理单位违约责任：__________9.5违约赔偿违约赔偿的标准及范围：__________第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：__________10.2仲裁仲裁机构及程序：__________10.3诉讼诉讼法院及程序：__________第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件合同生效条件：__________11.2合同修改合同修改的程序：__________11.3合同解除合同解除的程序：__________第十二章：合同信息与保密12.1合同信息合同信息的保密范围：__________12.2保密义务保密义务的期限：__________12.3保密期限保密期限：__________第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力的认定及后果：__________13.2税收政策税收政策的遵守：__________13.3环境影响环境保护的义务：__________13.4安全生产安全生产的要求：__________13.5知识产权知识产权的保护：__________第十四章：附件14.1附件列表附件名称及编号：__________14.2附件内容附件内容描述：__________甲方（发包人）签字：____________________日期：____________________乙方（承包人）签字：____________________日期：____________________设计单位签字：____________________日期：____________________监理单位签字：____________________日期：____________________政府部门签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商。乙方应按照甲方的要求，与甲方指定的供应商签订材料供应合同，并按照合同约定进行材料的采购、运输和保管。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检验报告等相关信息。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况，对工程范围、内容、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收。工程完成后，乙方应按照甲方的要求，提供相关验收资料，并配合甲方进行验收。1.5甲方支付条款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，支付合同价款。如甲方延迟支付，应按照合同约定的利率支付滞纳金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量保障乙方应保证施工质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用，并按照合同约定支付违约金。2.2乙方施工进度保障乙方应保证施工进度，按照合同约定的工期完成工程。如乙方延迟交付工程，应按照合同约定的利率支付滞纳金。2.3乙方材料和设备保障乙方应负责工程所需材料和设备的采购、运输和保管。乙方应保证材料和设备的质量，并承担因质量问题产生的修复费用和违约金。2.4乙方安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，进行施工安全管理。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济责任。2.5乙方保密义务乙方应对合同内容及与工程相关的甲方商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，履行中介服务职责，协助甲方和乙方完成合同的签订和履行。3.2第三方中介的义务第三方中介应保证其提供的中介服务符合国家法律法规及行业标准，如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的法律责任。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用应按照合同约定进行支付。如甲方或乙方延迟支付，应按照合同约定的利率支付滞纳金。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及与工程相关的甲方和乙方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。3.5第三方中介的责任转移第三方中介不得将其中介服务义务转移给其他单位或个人。如第三方中介违反此规定，甲方和乙方均有权解除合同，并追究第三方中介的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算报告3.施工方案与施工组织设计4.材料和设备的技术规格书5.工程进度计划表6.质量检验标准与方法7.安全生产措施方案8.合同履行过程中产生的所有往来函件9.工程变更记录10.工程验收报告11.材料和设备供应合同12.施工分包合同13.保险单据14.税务发票及相关支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款未按约定提供施工场地、施工条件和必要的施工许可未履行合同约定的其他义务2.乙方违约未按约定时间完成工程或延迟交付工程工程质量不符合合同约定的标准使用不合格材料或设备未按约定履行安全生产义务3.设计单位违约未按约定时间提供设计图纸或设计方案设计错误导致工程质量问题或工程延期4.监理单位违约未按约定进行工程监督，导致工程质量问题或工程延期未及时提出整改意见或验收报告5.第三方中介违约未按约定履行中介服务职责提供虚假信息或误导甲方和乙方未保守合同保密信息三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.滞纳金：指因延迟履行合同义务而应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，延长工期，并考虑额外费用。2.工程质量问题解决办法：及时停工整改，重新检验，修复不合格部分，并承担修复费用。3.材料和设备不合格解决办法