建设工程施工三方完整协议书模板(2024版)

编号：__________建设工程施工三方完整协议书模板(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工三方完整协议书模板(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的履行和验收1.5违约责任1.6争议解决第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资估算第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3施工图纸和设计文件3.4施工设备和材料3.5施工人员第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量监督与检验4.3质量问题的处理4.4质量保证期第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度监督与控制5.3工期延误的处理5.4提前完工的奖励第六章：工程投资6.1投资估算与预算6.2工程变更的费用调整6.3工程款的支付6.4工程结算6.5工程审计第七章：合同的履行与验收7.1合同的履行条件7.2工程验收7.3验收合格的确认7.4验收不合格的处理第八章：违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿的计算方法第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点和机构9.3仲裁裁决的执行第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更和解除的程序第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的条件11.3终止和解除的程序第十二章：合同的继承和转让12.1合同继承的条件12.2合同转让的条件12.3继承和转让的程序第十三章：附则13.1合同的签订日期13.2合同的有效期13.3合同的副本13.4合同的保管第十四章：附件14.1附件清单14.2附件的生效条件14.3附件的修改和补充合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人名称：1.1.2承包人名称：1.2合同文件的组成1.2.1合同协议书1.2.2中标通知书1.2.3投标文件1.2.4专用合同条款1.2.5通用合同条款1.2.6技术文件1.2.7图纸1.2.8其他合同文件1.3合同的生效、变更和解除1.3.1合同生效条件1.3.2合同变更程序1.3.3合同解除条件1.4合同的履行和验收1.4.1履行合同的义务1.4.2工程验收程序1.5违约责任1.5.1发包人违约责任1.5.2承包人违约责任1.6争议解决1.6.1争议解决方式1.6.2仲裁或诉讼地点第二章：工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：2.5工程投资估算：第三章：合同主体3.1发包人：3.1.1发包人名称：3.1.2发包人地址：3.1.3发包人法定代表人：3.2承包人：3.2.1承包人名称：3.2.2承包人地址：3.2.3承包人法定代表人：3.3施工图纸和设计文件：3.3.1图纸交付时间：3.3.2设计变更程序：3.4施工设备和材料：3.4.1承包人提供的设备清单：3.4.2材料供应责任分配：3.5施工人员：3.5.1施工管理人员名单：3.5.2施工人员培训计划：第四章：工程质量4.1质量标准：4.1.1工程质量标准：4.1.2质量检验程序：4.2质量监督与检验4.2.1质量监督机构：4.2.2检验方法：4.3质量问题的处理4.3.1质量问题报告程序：4.3.2质量问题处理措施：4.4质量保证期：4.4.1保证期限：4.4.2保证期内的维修责任：第五章：工程进度5.1施工计划：5.1.1施工进度计划：5.1.2关键节点：5.2进度监督与控制5.2.1进度监督机构：5.2.2进度调整程序：5.3工期延误的处理5.3.1工期延误的责任归属：5.3.2工期延误的赔偿办法：5.4提前完工的奖励5.4.1提前完工奖励条件：5.4.2奖励计算方法：第六章：工程投资6.1投资估算与预算6.1.1投资估算：6.1.2预算编制：6.2工程变更的费用调整6.2.1变更估价方法：6.2.2变更费用批准程序：6.3工程款的支付6.3.1付款条件：6.3.2付款方式：6.4工程结算6.4.1结算依据：6.4.2结算程序：6.5工程审计6.5.1审计机构：6.5.2审计时间：第八章：违约责任8.1发包人违约责任8.1.1发包人未按约定履行合同义务的责任：8.1.2发包人迟延付款的责任：8.1.3发包人其他违约行为的责任：8.2承包人违约责任8.2.1承包人未按约定履行合同义务的责任：8.2.2承包人迟延交付工程的责任：8.2.3承包人其他违约行为的责任：8.3违约赔偿的计算方法8.3.1直接损失的计算：8.3.2间接损失的计算：8.3.3违约金计算：第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.1.1协商解决：9.1.2调解解决：9.1.3仲裁解决：9.1.4诉讼解决：9.2仲裁地点和机构9.2.1仲裁地点：9.2.2仲裁机构：9.3仲裁裁决的执行9.3.1仲裁裁决的承认与执行：9.3.2仲裁裁决的撤销：第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.1.1变更的事由：10.1.2变更程序：10.2合同解除的条件10.2.1解除的事由：10.2.2解除程序：10.3变更和解除的程序10.3.1变更和解除的申请：10.3.2变更和解除的批准：第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.1.1合同终止的事由：11.1.2终止程序：11.2合同解除的条件11.2.1解除的事由：11.2.2解除程序：11.3终止和解除的程序11.3.1终止和解除的申请：11.3.2终止和解除的批准：第十二章：合同的继承和转让12.1合同继承的条件12.1.1继承的事由：12.1.2继承程序：12.2合同转让的条件12.2.1转让的事由：12.2.2转让程序：12.3继承和转让的程序12.3.1继承和转让的申请：12.3.2继承和转让的批准：第十三章：附则13.1合同的签订日期：13.2合同的有效期：13.3合同的副本：13.4合同的保管：第十四章：附件14.1附件清单：14.2附件的生效条件：14.3附件的修改和补充：（发包人签字）（承包人签字）（见证人签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方指定供应商1.1.1甲方有权指定工程所需的材料和设备的供应商。1.1.2乙方应接受甲方指定的供应商，并按照甲方的要求进行采购。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督。1.2.2乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权1.3.1甲方有权根据工程实际情况对工程内容进行变更。1.3.2乙方应按照甲方的变更要求进行相应的调整，并承担因变更引起的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方技术指导2.1.1乙方有权对工程的施工技术进行指导。2.1.2甲方应接受乙方的技术指导，并按照乙方的要求进行施工。2.2乙方施工质量控制2.2.1乙方负责对施工质量进行控制。2.2.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检验，并提出改进意见。2.3乙方进度管理2.3.1乙方负责施工进度的管理。2.3.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理的进度要求。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的事务，维护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。3.2.2甲乙双方应按照约定的比例支付第三方中介的费用。3.3第三方中介的解除权3.3.1甲乙双方任何一方有权解除第三方中介的合同。3.3.2解除第三方中介合同的程序和方法按照双方约定的方式进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备供应清单4.工程量清单和报价单5.合同协议书6.中标通知书7.投标文件8.专用合同条款9.通用合同条款10.附件A：工程变更协议11.附件B：工程延期协议12.附件C：质量保修协议13.附件D：安全生产管理协议14.附件E：知识产权保护协议二、违约行为及认定：1.发包人违约行为a.未按约定时间支付预付款或进度款b.未按约定提供施工场地或施工条件c.未按约定时间提供设计图纸或技术文件d.未按约定进行工程变更或解除合同2.承包人违约行为a.未按约定时间完成工程或交付货物b.未按约定质量标准完成工程或提供货物c.未按约定使用指定供应商的材料或设备d.未按约定配合甲方监督或违反甲方指令3.违约行为的认定a.违约行为的证明责任b.违约行为的处理程序c.违约责任的承担方式三、法律名词及解释：1.发包人：指委托他人完成工程建设的一方，通常为工程项目的所有者或投资者。2.承包人：指接受发包人的委托，承担工程建设任务的一方。3.施工图纸：指工程项目的设计图纸，包括建筑图纸、结构图纸等。4.设计文件：指工程项目的设计说明书、设计计算书、设计概算等文件。5.工程变更：指在合同履行过程中，因工程实际情况发生变化而对合同内容进行修改。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误a.原因：设计变更、材料供应延迟、施工条件不利等。b.解决办法：协商调整工程进度计划，增派施工人员，提前采购材料。2.工程质量问题a.原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。b.解决办法：停工整改，更换不合格材料，加固不合格部位，重新验收。3.合同变更a.原因：工程实际情况变化、甲方需求变更等。b.解决办法：签订工