建筑大门制作施工合同_第1页
建筑大门制作施工合同_第2页
建筑大门制作施工合同_第3页
建筑大门制作施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建筑大门制作施工合同合同编号:__________建筑大门制作施工合同地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:1.业主委托承包商进行建筑大门的制作施工;2.承包商同意接受业主的委托,并为业主提供大门制作施工服务;3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,协商一致,签订本合同。一、工作内容(1)大门材质:__________;(2)大门尺寸:__________;(3)大门样式:__________;(4)其他特殊要求:__________。2.承包商应负责大门的制作、施工、验收等全部工作。二、合同价格1.双方确认,大门制作施工的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.合同价款支付方式如下:(1)业主自验收合格之日起七个工作日内,支付合同总价款的60%;(2)剩余的40%作为质量保证金,待大门质保期满无质量问题后七个工作日内支付。三、工期1.承包商应按照双方约定的工期完成大门制作施工,工期自双方签订合同之日起算,至大门验收合格之日止。2.承包商如因自身原因导致工期延误,应承担由此产生的一切责任。四、质量保证1.承包商应对大门的制作施工质量负责,大门验收合格后,按照国家标准和行业规定提供质保服务。2.大门质保期限为__________年,自验收合格之日起计算。五、违约责任1.承包商未按照约定完成大门制作施工的,应支付违约金,违约金为合同总价款的10%。2.业主未按照约定支付合同价款的,应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的日利率__________‰。六、争议解决1.本合同履行过程中,如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。甲方(业主):__________乙方(承包商):__________签订日期:__________一、附件列表:1.大门制作施工图纸2.材料合格证明3.施工方案及相关资质文件4.质量保证书5.付款凭证6.验收报告二、违约行为及认定:1.承包商未按照约定完成大门制作施工,视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款,视为违约。3.大门制作施工质量不符合约定,视为违约。4.工期延误,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指委托方,即建筑大门的制作施工的委托方。2.乙方:指受托方,即接受委托进行大门制作施工的承包方。3.合同总价款:指双方约定的大门制作施工的总费用。4.违约金:指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。5.质保金:指作为大门质量保证的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.承包商未按照约定完成大门制作施工:解决办法:要求承包商在规定期限内完成工作,逾期则按照合同约定支付违约金。2.业主未按照约定支付合同价款:解决办法:催告业主在规定期限内支付价款,逾期则按照合同约定支付滞纳金。3.大门制作施工质量不符合约定:解决办法:要求承包商在规定期限内进行整改,如仍不符合要求,则按照合同约定支付违约金。4.工期延误:解决办法:要求承包商在规定期限内完成工作,如仍延误,则按照合同约定支付违约金。五、所有应用场景:1.适用于甲方委托乙方进行建筑大门的制作施工。2.适用于乙方具备大门制作施工的资质和能力。3.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论