广告施工协议范本

广告施工协议范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、互利的原则，甲方委托乙方进行广告施工，经双方协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。一、广告内容1.广告内容：__________2.广告形式：__________3.广告位置：__________4.广告尺寸：__________5.广告材料：__________6.广告期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工要求1.乙方应按照甲方的要求进行广告施工，确保广告内容的准确性和美观度。2.乙方应按照约定的时间和进度完成施工，如有特殊情况需提前告知甲方。3.乙方应保证施工质量，确保广告设施的安全稳定，不得存在安全隐患。4.乙方应在广告设施上明显位置标注甲方授权标志及乙方施工单位名称。5.乙方应按照甲方要求对广告设施进行维护和保养，确保广告效果的持续性。三、施工费用及支付方式1.乙方向甲方提供的广告施工服务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.甲方应按照本协议约定的付款方式向乙方支付施工费用。3.付款方式：____期支付。4.甲方支付施工费用后，乙方应向甲方提供正式发票。四、施工期限1.乙方应在甲方要求的施工期限内完成广告施工。2.如乙方因特殊情况无法按照约定时间完成施工，乙方应提前告知甲方，并协商延期。五、知识产权1.甲方保证对其提供的广告内容拥有合法的知识产权，并无侵犯他人权益的情况。2.乙方在施工过程中应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用甲方提供的广告内容。六、违约责任1.如乙方未按照约定时间和质量要求完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。2.如甲方未按照约定时间支付施工费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。3.如一方违反本协议其他约定，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方提供的广告内容素材2.乙方施工方案及施工图纸3.施工费用明细清单4.广告设施验收报告5.正式发票6.施工进度计划表7.违约金计算公式8.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和质量要求完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付施工费用，视为违约。3.乙方擅自使用甲方提供的广告内容，视为违约。4.乙方未按照约定对广告设施进行维护和保养，视为违约。5.甲方未按照约定提供广告内容素材，视为违约。6.甲方未按照约定支付施工费用，视为违约。三、法律名词及解释：1.广告施工：指按照甲方要求，在约定位置和时间范围内，由乙方完成的广告设施的搭建、安装、维护等过程。2.知识产权：指对作品的独立创作权、署名权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、信息网络传播权、改编权、翻译权、汇编权等。3.违约金：指一方违反合同约定，按照约定比例或者计算方式向另一方支付的金钱。4.滞纳金：指逾期支付款项的一方按照约定比例或者计算方式向另一方支付的金钱。5.合同签订地：指合同双方在合同文本上签字或者盖章的地点。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度滞后：与乙方沟通，了解原因，协商调整施工进度计划，确保按期完成。2.甲方支付费用延迟：提醒甲方及时支付，明确滞纳金的计算方式，必要时可暂停施工。3.广告内容侵权：立即停止使用侵权内容，重新提供合法的广告内容素材，赔偿损失。4.广告设施存在安全隐患：要求乙方立即整改，确保安全，如有必要，可暂停施工。5.甲方变更广告内容：与甲方沟通，明确变更内容，重新签订补充协议，调整施工方案。五、所有应用场景：1.甲方为广告主，乙方为广告施工单位，双方就广告施工事宜达成一致。2.甲方提供广告内容素材，乙方按照要求进行广告设施的搭建、安装、维护等。3.甲方按照约定时间支付施工费用，乙