垫资施工合同中的合同履行程序

垫资施工合同中的合同履行程序合同编号：__________垫资施工合同中的合同履行程序合同甲方：__________合同乙方：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程总价：__________二、合同主体2.1甲方：__________2.2乙方：__________三、合同的履行3.1乙方向甲方承诺，按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度和工程安全等方面全面履行合同义务。3.2甲方按照合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程款项。3.3合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。四、合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。五、合同的争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同的生效、终止和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工交付之日终止。6.2合同终止后，乙方向甲方提供的各项承诺仍然有效，直至履行完毕。七、其他约定7.1甲乙双方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程，不得拖延工期。7.2乙方向甲方提供的工程资料应真实、完整、有效，不得有虚假记载。7.3甲方应按照合同约定的付款时间向乙方支付工程款项，逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付利息。7.4甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.工程进度计划4.工程质量标准5.施工方案和安全措施6.工程验收标准7.付款凭证8.变更协议9.解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间、质量和标准完成工程，视为违约。3.乙方提供的工程资料虚假、不完整或无效，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.垫资施工：指乙方在施工过程中先行垫付工程款项，待工程完成后，甲方按照约定支付工程款项。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同履行：指合同双方按照约定全面、适当地履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付工程款项：乙方可以与甲方协商，要求按时支付；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方拖延工程进度：甲方可以与乙方协商，要求按期完成；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：甲方可以要求乙方及时整改，必要时可以依法向法院提起诉讼。4.工程变更或解除：双方签订书面协议，并经双方盖章生效。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同。2.适用于施工过程中，建设方因资金问题需要施工方先行垫资的情