经济涵洞建设协议样本

经济涵洞建设协议样本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、运输、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方应严格按照双方约定的工期完成工程，如有延期，需提前向甲方提出申请，并征得甲方同意。四、工程质量4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3工程验收程序：__________五、合同的履行5.1甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款，每笔款项支付前，乙方应向甲方提交相应金额的发票及支付申请。5.2乙方应按照约定的工期、质量要求完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误、质量不合格等责任。5.3乙方应遵守现场管理制度，确保施工安全，如有安全事故，乙方应承担相应责任。六、违约责任6.1甲方未按约定时间支付价款的，应按照迟延支付金额的每日千分之五向乙方支付违约金。6.2乙方未按约定工期完成工程的，应按照逾期完成部分工程价款的每日千分之五向甲方支付违约金。6.3乙方未按约定质量要求完成工程的，应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程预算书5.工程验收标准及规范6.安全生产许可证复印件7.税务登记证复印件8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款：迟延支付金额的每日千分之五的违约金。2.乙方未按约定工期完成工程：逾期完成部分工程价款的每日千分之五的违约金。3.乙方未按约定质量要求完成工程：承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。三、法律名词及解释：1.经济涵洞建设项目：指投资建设用于缓解城市交通拥堵、提高交通运输效率的地下通道。2.甲方：指经济涵洞建设项目的业主或授权代表。3.乙方：指具备经济涵洞建设资质及能力的施工单位。4.合同价款：指双方约定的乙方完成工程所需的全部费用。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误：双方协商调整工期，如需延长工期，需提前征得甲方同意。2.遇到质量问题：乙方应立即整改，直至符合约定的质量标准。3.遇到付款问题：乙方应及时向甲方提交支付申请及相应金额的发票，甲方按照约定时间支付合同价款。4.遇到争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为经济涵洞建设项目的业主，乙方为具备建设经济涵洞资质及能力的施工单位的情况。2.适用于工程规模、内容