2024体育场馆工程劳务分包合同

编号：__________2024体育场馆工程劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024体育场馆工程劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包的工作内容2.2分包工程的界限与范围2.3分包工程的施工工艺与要求2.4分包工程的验收标准第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的资质与能力要求3.2分包人的主要义务3.3分包人的责任与赔偿3.4分包人的管理与协调第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2支付方式与支付时间4.3价格调整的条件与方法4.4工程进度款的支付第五章：工期与进度5.1合同工期的约定5.2工程进度的报告与审批5.3工期延误的处理5.4提前完成工期的奖励与补偿第六章：质量与安全6.1工程质量的标准与要求6.2质量检查与验收6.3安全事故的处理6.4环境保护与文明施工第七章：材料与设备7.1分包人提供的材料与设备7.2甲方提供的材料与设备7.3材料与设备的管理与使用7.4材料与设备的质量与验收第八章：变更与调整8.1变更的范围与条件8.2变更的程序与审批8.3变更的费用与时间调整8.4变更引起的合同价格调整第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.2违约责任的形式与计算9.3赔偿的计算与支付9.4违约纠纷的解决方式第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的申请与程序10.3仲裁裁决的承认与执行10.4诉讼的管辖法院与程序第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的允许与限制11.3分包合同的签订与履行11.4分包合同的终止与解除第十二章：保密与知识产权12.1保密信息的界定与保护12.2知识产权的保护与使用12.3违反保密与知识产权的责任12.4知识产权纠纷的解决方式第十三章：其他约定13.1甲方与分包人的协调与沟通13.2甲方提供的条件与服务13.3分包人应遵守的规章制度13.4双方约定的其他事项第十四章：附件14.1合同附件的清单与说明14.2附件的生效与替换14.3附件的保管与使用14.4附件的解除与终止合同编号_________第一章：总则1.2定义与解释：本合同中，甲方指__________，乙方指__________，工程指__________，劳务分包指__________。1.3合同文件的优先顺序：本合同的文件优先顺序如下：(1)本合同；(2)附件；(3)其他相关文件。1.4法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满或者工程完成后终止。第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包的工作内容：乙方应按照甲方的要求，完成包括但不限于__________的劳务分包工作。2.2分包工程的界限与范围：乙方分包工程的界限与范围如下：(1)__________；(2)__________；(3)__________。2.3分包工程的施工工艺与要求：乙方应按照甲方的要求，采用__________的施工工艺，并满足__________的要求。2.4分包工程的验收标准：乙方分包工程的验收标准如下：(1)__________；(2)__________；(3)__________。第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的资质与能力要求：乙方应具备__________的资质和能力，并提供相应的证明材料。3.2分包人的主要义务：乙方的主要义务包括但不限于：(1)完成分包工作；(2)保证工程质量；(3)遵守安全生产规定；(4)接受甲方的监督和管理。3.3分包人的责任与赔偿：乙方应对因分包工作原因造成的甲方损失承担赔偿责任。3.4分包人的管理与协调：乙方应负责分包工作的现场管理、人员协调和施工组织。第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定：本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式与支付时间：甲方应按照乙方的进度报告和甲方审批的结果，分期支付劳务分包费用。4.3价格调整的条件与方法：本合同价格在任何情况下不予调整。4.4工程进度款的支付：甲方应按照乙方的进度报告和甲方审批的结果，支付相应的工程进度款。第五章：工期与进度5.1合同工期的约定：乙方应按照甲方的要求，完成分包工程，合同工期为__________天。5.2工程进度的报告与审批：乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方应尽快审批并给予回复。5.3工期延误的处理：乙方如因特殊情况无法按时完成工程，应提前通知甲方，并与甲方协商解决。5.4提前完成工期的奖励与补偿：乙方提前完成工程，甲方应按照约定给予相应的奖励。第六章：质量与安全6.1工程质量的标准与要求：乙方应保证分包工程的质量符合__________的标准和要求。6.2质量检查与验收：甲方有权对乙方分包工程的质量进行检查和验收，乙方应予以配合。6.3安全事故的处理：乙方发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。6.4环境保护与文明施工：乙方应遵守环境保护和文明施工的相关规定，保护施工现场的环境。第八章：变更与调整8.1变更的范围与条件：本合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更的，双方可协商变更。8.2变更的程序与审批：变更内容应由双方协商确定，并签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。8.3变更的费用与时间调整：变更引起的费用及时间调整，双方应按照变更协议的约定执行。8.4变更引起的合同价格调整：如变更导致合同价格变化的，双方应按照变更协议的约定调整合同价格。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的界定：双方如违反本合同的约定，均视为违约。9.2违约责任的形式与计算：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3赔偿的计算与支付：赔偿金额应根据违约方的违约程度和甲方遭受的损失确定。9.4违约纠纷的解决方式：违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：争议解决10.1争议的解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决。10.2仲裁的申请与程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.3仲裁裁决的承认与执行：仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力，双方应予以执行。10.4诉讼的管辖法院与程序：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院具有管辖权。第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。11.2分包的允许与限制：乙方不得将分包工程的全部或部分转包给第三方。11.3分包合同的签订与履行：如乙方确需分包，应与分包商签订分包合同，并履行相应的审批程序。11.4分包合同的终止与解除：分包合同的终止与解除，应符合合同约定和法律规定。第十二章：保密与知识产权12.1保密信息的界定与保护：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.2知识产权的保护与使用：双方应尊重并保护对方在合同范围内的知识产权。12.3违反保密与知识产权的责任：违反保密与知识产权的一方，应承担违约责任，赔偿对方损失。12.4知识产权纠纷的解决方式：知识产权纠纷应依法解决，必要时可寻求法律救济。第十三章：其他约定13.1甲方与分包人的协调与沟通：双方应保持密切的沟通与协调，确保工程顺利进行。13.2甲方提供的条件与服务：甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工场地等。13.3分包人应遵守的规章制度：乙方应遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理。13.4双方约定的其他事项：双方在合同履行过程中，如有其他约定，应签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十四章：附件14.1合同附件的清单与说明：附件清单详见附件一，附件说明详见附件二。14.2附件的生效与替换：附件一经双方签字盖章，即为本合同的有效组成部分。如附件需替换，应经双方协商一致。14.3附件的保管与使用：双方均应妥善保管附件，并按照附件的约定使用。14.4附件的解除与终止：附件的解除与终止，应符合合同约定和法律规定。甲方（签字）：__________日期：____年__月__日乙方（签字）：__________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对工程的质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行质量监督，乙方应接受甲方的监督。说明：甲方作为工程的主人，对工程质量有很高的关注，因此有权对乙方的施工过程进行质量监督，确保工程质量符合甲方的要求。1.2甲方对工期的控制：甲方有权根据工程实际情况对乙方施工进度进行调整，乙方应按照甲方的要求完成工程。说明：甲方作为工程的主人，对工程进度有很高的关注，因此有权根据工程实际情况对乙方的施工进度进行调整，确保工程按期完成。1.3甲方对工程变更的决策：任何工程变更均需甲方书面同意，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整。说明：甲方作为工程的主人，对工程变更有最终的决策权，任何工程变更均需甲方书面同意，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整。1.4甲方对工程安全的管理：甲方有权对乙方施工过程中的安全问题进行监督和管理，乙方应遵守相关的安全规定。说明：甲方作为工程的主人，对工程安全负有责任，因此有权对乙方施工过程中的安全问题进行监督和管理，确保工程施工过程中的安全。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工标准：乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。说明：乙方作为施工方，有责任按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。2.2乙方的施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程按期完成。说明：乙方作为施工方，有责任按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程按期完成。2.3乙方的工程变更：乙方应在合同约定的范围内进行工程变更，任何超出范围的变更需经甲方同意。说明：乙方作为施工方，有责任在合同约定的范围内进行工程变更，超出范围的变更需经甲方同意。2.4乙方的工程安全：乙方应负责工程施工过程中的安全，确保工程施工过程中的安全。说明：乙方作为施工方，有责任负责工程施工过程中的安全，确保工程施工过程中的安全。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，确保工程的顺利进行。说明：第三方中介作为中立方，有责任公正、中立地协调甲乙双方的关系，确保工程的顺利进行。3.2第三方中介的调解：如甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷，第三方中介有权进行调解。说明：第三方中介作为中立方，有责任在甲乙双方发生纠纷时进行调解，协助双方解决问题。3.3第三方中介的监督：第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行合同。说明：第三方中介作为中立方，有责任对甲乙双方的履行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行合同。3.4第三方中介的赔偿责任：如因第三方中介的原因导致甲乙双方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。说明：第三方中介作为中立方，有责任保证其行为不会给甲乙双方造成损失，如因第三方中介的原因导致甲乙双方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按照约定提供施工图纸、技术规范、施工场地等。未按照约定时间支付劳务分包费用。未同意工程变更或同意后未按约定履行。对乙方施工过程的质量监督不符合约定标准。2.乙方违约行为及认定：未按照约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求。未按照约定时间节点完成工程，造成工期延误。超出合同约定的范围进行工程变更，未取得甲方同意。施工过程中的安全问题未得到妥善处理。3.第三方中介违约行为及认定：未公正、中立地协调甲乙双方关系，导致纠纷产生。未按照约定进行调解，造成纠纷无法解决。未对甲乙双方的履行情况进行监督，导致合同条款未得到履行。因第三方中介原因导致甲乙双方损失，未承担相应赔偿责任。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指甲方将工程中的部分或全部劳务工作发包给乙方，由乙方组织劳动力完成。2.工期延误：指乙方未按照约定的时间节点完成工程，导致工程进度推迟。3.工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容的变化。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.仲裁：指合同双方协商不成时，依法向约定的仲裁委员会申请解决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：遇到质量问题及时与甲方沟通，按甲方要求整改。加强质量控制，定期进行质量检查。2.工期延误问题：提前制定详细的施工计划，确保按期完成。遇到不可抗力因素