购买建设工程施工(2024版)

编号：__________购买建设工程施工(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

购买建设工程施工(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同双方权利与义务1.4合同的签订、生效与解除第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：施工内容与要求3.1施工内容3.2施工标准与要求3.3施工进度计划3.4施工质量保证第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式与支付进度4.4价款结算与支付时间第五章：工期与进度5.1合同工期5.2关键节点工期5.3工期延误与提前完成5.4工期违约责任第六章：材料与设备6.1工程所需材料与设备6.2材料与设备质量要求6.3材料与设备供应与验收6.4材料与设备保管与使用第七章：质量管理7.1施工质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4质量保证措施第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任制度8.2安全生产措施与培训8.3安全事故处理8.4环保要求与措施第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿金额计算10.3违约责任免除10.4违约争议解决第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构与仲裁程序11.3诉讼管辖法院11.4争议解决语言与货币第十二章：合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的义务履行第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件内容与效力13.3附件的签订与更新13.4附件的保管与使用第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用与解释14.4其他约定合同编号_________第一章：总则1.1合同定义本合同是指甲方（买方）与乙方（卖方）就建设工程施工项目签订的明确双方权利、义务、责任和利益的书面协议。1.2合同适用范围本合同适用于_________（工程名称）的建设工程施工项目，包括但不限于设计、施工、设备供应、材料供应等相关工作。1.3合同双方权利与义务甲方权利与义务：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供施工场地、施工条件、施工许可等相关支持；（3）负责协调解决施工过程中的相关问题；乙方权利与义务：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证施工质量、安全、进度等满足合同要求；（3）负责施工过程中的材料、设备供应及质量控制。1.4合同的签订、生效与解除本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日起终止。合同的解除需双方协商一致，并按照合同约定办理相关手续。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称为：_________；工程性质为：_________；工程规模为：_________。2.2工程地点工程位于：_________（详细地址）。2.3工程规模工程规模包括但不限于：_________（具体项目内容）。2.4工程投资估算工程投资估算为：_________（金额）。第三章：施工内容与要求3.1施工内容施工内容包括：_________（具体施工项目）。3.2施工标准与要求施工应符合：_________（标准名称和版本号）；施工质量要求：_________（具体要求）。3.3施工进度计划施工进度计划包括但不限于：_________（关键节点工期）。3.4施工质量保证乙方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，保证施工质量，确保工程安全、顺利进行。第四章：合同价格与支付4.1合同总价合同总价为：_________（金额）。4.2价格调整机制价格调整按照：_________（调整机制）执行。4.3支付方式与支付进度支付方式为：_________（支付方式）；支付进度按照：_________（支付计划）执行。4.4价款结算与支付时间价款结算时间为：_________（结算时间）；支付时间为：_________（支付时间）。第五章：工期与进度5.1合同工期合同工期为：_________（工期天数）。5.2关键节点工期关键节点工期包括但不限于：_________（关键节点工期）。5.3工期延误与提前完成工期延误与提前完成按照：_________（处理办法）执行。5.4工期违约责任工期违约责任按照：_________（违约责任）执行。第六章：材料与设备6.1工程所需材料与设备工程所需材料与设备包括但不限于：_________（材料和设备名称）。6.2材料与设备质量要求材料与设备质量要求符合：_________（质量标准）。6.3材料与设备供应与验收材料与设备供应时间为：_________（供应时间）；验收标准为：_________（验收标准）。6.4材料与设备保管与使用乙方应妥善保管和使用材料与设备，确保其安全、完整、有效。第八章：质量管理8.1施工质量控制体系乙方应建立完善的施工质量控制体系，确保施工质量符合合同约定和国家相关法律法规的要求。8.2质量检查与验收工程质量检查与验收按照：_________（验收标准和程序）执行。8.3质量问题处理质量问题处理按照：_________（处理程序）执行。8.4质量保证措施乙方应采取：_________（措施）确保工程质量。第九章：安全生产与环保9.1安全生产责任制度乙方应建立健全安全生产责任制度，确保施工过程中的安全生产。9.2安全生产措施与培训乙方应采取：_________（安全生产措施），并对施工人员进行：_________（培训内容）培训。9.3安全事故处理安全事故处理按照：_________（处理程序）执行。9.4环保要求与措施乙方应遵守国家环保法规，采取：_________（环保措施）保护环境。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更条件为：_________（变更条件）。10.2合同变更程序合同变更程序为：_________（变更程序）。10.3合同解除条件合同解除条件为：_________（解除条件）。10.4合同解除程序合同解除程序为：_________（解除程序）。第十一章：争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为：_________（解决方式，如仲裁或诉讼）。11.2仲裁机构与仲裁程序仲裁机构为：_________（仲裁机构名称）；仲裁程序按照：_________（仲裁程序）执行。11.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：_________（法院名称）。11.4争议解决语言与货币争议解决语言为：_________（语言），争议解决货币为：_________（货币）。第十二章：合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件合同生效条件为：_________（生效条件）。12.2合同修改程序合同修改程序为：_________（修改程序）。12.3合同终止条件合同终止条件为：_________（终止条件）。12.4合同终止后的义务履行合同终止后的义务履行按照：_________（履行义务）执行。第十三章：合同附件13.1附件清单附件清单包括但不限于：_________（附件名称）。13.2附件内容与效力附件内容与效力按照：_________（规定）执行。13.3附件的签订与更新附件的签订与更新按照：_________（规定）执行。13.4附件的保管与使用附件的保管与使用按照：_________（规定）执行。第十四章：其他条款14.1保密条款保密条款按照：_________（规定）执行。14.2不可抗力条款不可抗力条款按照：_________（规定）执行。14.3法律适用与解释法律适用与解释按照：_________（规定）执行。14.4其他约定其他约定包括但不限于：_________（其他约定内容）。合同编号：_________甲方（买方）：_________乙方（卖方）：_________签订日期：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权根据工程需要，指定分包商完成部分施工任务。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方的要求进行协调和管理。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对施工内容、设计方案、工程量等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方终止权甲方有权在合同履行过程中，因特殊情况需要终止合同的执行。甲方应提前通知乙方，并按照合同约定承担相应的责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保施工过程中的技术问题和难题得到及时解决。甲方有权要求乙方提供技术指导和培训。2.2乙方质量保障乙方应采取有效的质量控制措施，确保施工质量满足合同要求。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担修复和改进的费用。2.3乙方进度控制乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，并采取措施确保工程进度不受影响。乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时调整施工计划。2.4乙方安全生产乙方应全面负责施工过程中的安全生产，制定并执行安全生产措施，确保施工现场的安全和环境保护。乙方应对安全事故承担责任，并承担相应的赔偿费用。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的角色第三方中介作为合同的协调者和监督者，负责监督甲乙双方的履行情况，协调解决合同履行过程中的问题和争议。3.2第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地履行监督职责，确保合同的顺利执行。第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行检查，并要求提供相关资料和信息。3.3第三方中介的调解权第三方中介在合同履行过程中，如发生争议和纠纷，有权进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。3.4第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定承担。如调解成功，费用由双方协商确定；如调解不成，按双方约定或依法解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程价款未提供施工场地、施工条件、施工许可等相关支持未按照合同约定协调解决施工过程中的相关问题2.乙方违约行为及认定：未按约定完成施工任务施工质量、安全、进度等未满足合同要求未按照合同约定提供技术支持和培训3.第三方中介违约行为及认定：未公正、中立地履行监督职责未按照合同约定协调解决合同履行过程中的问题和争议三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的而达成的协议2.甲方：购买建设工程施工的买方3.乙方：提供建设工程施工的卖方4.第三方中介：协调和监督合同履行过程中的中立第三方6.违约责任：违约方应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等解决办法：调整施工计划、增派人力、提前采购材料等2.施工质量问题：原因：施工方法