标准版施工合同范本

标准版施工合同范本合同编号：__________合同各方当事人：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；2.施工方具备相应资质，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致签订本合同。第一条合同概述1.1本合同为标准版施工合同范本，适用于__________（工程名称）的施工工程。1.2本合同的签订地点为：__________（地点）。1.3本合同的签订日期为：__________（日期）。第二条合同标的2.1施工方应按本合同约定的内容、质量标准、施工周期完成施工任务。2.2施工方应按本合同约定的时间、地点、方式交付施工成果。第三条合同价格3.1本合同的合同总价款为：__________（金额大写：人民币__________元整）。3.2合同价款支付方式如下：（1）施工前，业主支付施工方合同总价款的__________%作为预付款；（2）施工过程中，业主按进度支付施工方已完成的施工部分的相应价款；（3）施工完成后，业主支付施工方剩余的合同总价款。第四条施工内容与要求4.1施工内容：（1）工程图纸及施工方案：施工方应严格按照甲方提供的工程图纸和施工方案进行施工；（2）施工材料：施工方应使用符合国家标准的建筑材料、构件和设备；（3）施工质量：施工方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定；（4）施工安全：施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全；（5）施工期限：施工方应在本合同约定的施工期限内完成施工。4.2施工要求：（1）施工方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，如遇问题，应及时与甲方沟通解决；（2）施工方应确保施工材料的质量，不得使用劣质、过期、变质的建筑材料、构件和设备；（3）施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全，如发生安全事故，施工方应承担相应的法律责任；（4）施工方应保证施工质量，如施工质量不符合约定，施工方应承担返工、维修等责任；（5）施工方应按照本合同约定的施工期限完成施工，如延期完成，施工方应承担相应的违约责任。第五条合同的变更、解除和终止5.1合同的变更：（1）合同变更应书面协商一致；（2）合同变更内容应明确、具体，不得影响合同的履行；（3）合同变更后的价款、工期等事项，双方应另行协商确定。5.2合同的解除：（1）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议；（2）合同解除后，施工方应按照甲方要求恢复原状，拆除临时设施，办理相关手续；（3）合同解除后的赔偿事项，双方应另行协商确定。5.3合同的终止：（1）施工完成后，双方办理合同终止手续；（2）合同终止后，施工方应按照甲方要求交付完整的施工资料、验收手续；（3）合同终止后的结算事项，双方应另行协商确定。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任；6.2施工方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日；6.3施工方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等责任；6.4甲方未按照约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料合格证明4.设备合格证明5.施工许可证6.安全生产许可证7.施工人员资质证书8.工程验收标准9.合同变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，认定标准为：逾期天数超过合同约定的宽容期限。2.施工方施工质量不符合约定，认定标准为：工程质量检验不合格。3.甲方未按照约定支付合同价款，认定标准为：逾期支付超过合同约定的宽容期限。4.双方协商一致解除合同，认定标准为：签订书面解除协议。5.合同变更未达成书面协议，认定标准为：未经双方书面协商一致的变更无效。三、法律名词及解释：1.施工方：指承担施工任务的企业或个体经营者。2.业主：指承担工程投资、组织施工和接收工程的一方。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总金额。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.施工期限：指施工方完成施工任务的期限。6.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障人身和财产安全。7.工程验收：指施工完成后，对工程质量、安全、进度等方面进行检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：协商确定合理的宽容期限，逾期支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：立即停工，协商确定维修、返工等责任及费用。3.材料、设备不合格：解决办法：立即更换合格材料、设备，承担相应责任。4.安全事故：解决办法：立即上报，采取措施防止事故扩大，承担相应法律责任。5.合同变更：解决办法：书面协商一致，明确变更内容，签订变更协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施