建筑安装工程施工合同范本模板

建筑安装工程施工合同范本模板合同编号：__________建筑安装工程施工合同鉴于甲方为工程项目的业主，具备工程项目的建设条件和资金，愿意委托乙方进行建筑安装工程施工；乙方具备相应的施工资质和技术力量，愿意承担该工程的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同范围和内容2.1乙方承担本合同约定的建筑安装工程施工，包括施工图设计、材料采购、施工、验收、保修等全部工作。2.2乙方应严格按照甲方的要求、施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得延误。第三条合同价格3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方在合同签订后应向甲方提交详细的工程量清单和报价单，作为合同价格的组成部分。3.3合同价格支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第四条工期4.1合同约定的工期为__________日。4.2乙方如因自身原因导致工程延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.3甲方如因自身原因导致工程延期，应承担由此增加的费用，并顺延工期。第五条质量与验收5.1乙方应按照甲方的要求、施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.3工程验收合格的，乙方应承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。第六条材料和设备6.1乙方应按照甲方的要求采购施工材料和设备，并保证材料和设备的质量。6.2乙方应在合同约定的时间内将材料和设备运至施工现场，并承担运输费用。6.3甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验，检验不合格的，乙方应予以更换。第七条安全生产7.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，做好施工现场的安全生产管理工作。7.2乙方应承担施工现场的安全生产费用，并保证施工现场的安全生产条件。7.3乙方发生安全事故的，应立即报告甲方，并承担相应责任。第八条保密8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。8.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单和报价单2.施工图纸3.施工规范和标准4.安全生产管理措施5.材料和设备检验报告6.保密协议7.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方的要求、施工图纸、施工规范和标准进行施工，导致工程质量不合格。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。3.乙方未按照合同约定支付合同价款。4.乙方未按照合同约定采购材料和设备，或材料和设备质量不合格。5.乙方未按照合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。6.乙方未按照合同约定保密对方商业秘密和机密信息。7.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.建筑安装工程施工合同：双方约定乙方承担建筑安装工程施工任务的合同。2.合同总价款：双方约定的工程总造价。3.工期：双方约定的完成施工任务的时间。4.违约金：违反合同约定应支付的赔偿金。5.质量保证金：为确保工程质量而预留的款项。6.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人员安全和设备完好。7.保修期：工程验收合格后，乙方承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量增减：根据实际情况，双方协商调整工程量和合同价款。2.工期延误：双方协商顺延工期，并约定违约金。3.材料和设备不合格：乙方负责更换，并承担更换费用。4.安全事故：乙方立即报告甲方，并承担相应责任。5.争议解决：友好协商解决或向法院提起诉讼。6.保密事项：签订保密协议，约定保密期限和违约责任。五、所有应用场景：1.建筑安装工程施工项目。2.工程项目中的建筑安装工程部分。3.需要明确双方权