建设工程施工框架协议书范本(2024版)

编号：__________建设工程施工框架协议书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工框架协议书范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同签订地点和时间第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算和投资第三章：合同主体3.1甲方（业主）名称、地址和联系方式3.2乙方（施工方）名称、地址和联系方式3.3丙方（如有）名称、地址和联系方式第四章：工程进度和工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3施工进度计划4.4工期延误及延长第五章：工程质量与标准5.1工程质量标准5.2施工材料和设备要求5.3工程验收标准5.4质量保证及保修期限第六章：合同价格与支付6.1合同总价6.2价格调整机制6.3预付款支付6.4工程进度款支付6.5竣工结算6.6支付方式及时间第七章：施工许可和环保要求7.1施工许可证办理7.2施工许可要求7.3环保要求及措施7.4相关政府部门审批手续第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理8.4文明施工要求第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为及责任9.2争议解决方式9.3法律适用及管辖第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一章：保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3违约保密条款第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改条件12.3合同解除条件第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2法律、法规变化13.3附件及附录13.4补充协议第十四章：附则14.1合同解释权14.2合同文本份数14.3合同签订日期及签字盖章合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于_________工程的建设施工，包括但不限于设计、施工、设备供应、材料供应、工程保修等。1.3合同签订主体甲方：_________（全称）乙方：_________（全称）1.4合同签订地点和时间本合同于_________年_________月_________日，在中国_________（地点）签订。第二章：工程概述2.1工程名称本工程名称为_________。2.2工程地点本工程位于_________。2.3工程规模本工程规模为_________。2.4工程内容本工程内容包括_________。2.5工程预算和投资本工程预算为_________元，总投资为_________元。第三章：合同主体3.1甲方（业主）名称、地址和联系方式甲方名称为_________，地址为_________，联系方式为_________。3.2乙方（施工方）名称、地址和联系方式乙方名称为_________，地址为_________，联系方式为_________。第四章：工程进度和工期4.1工程开工日期本工程开工日期为_________年_________月_________日。4.2工程竣工日期本工程竣工日期为_________年_________月_________日。4.3施工进度计划乙方应按照双方协商确定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.4工期延误及延长如乙方原因导致工期延误，应按照约定承担相应的违约责任。如遇不可抗力等特殊情况需延长工期，应双方协商确定。第五章：工程质量与标准5.1工程质量标准本工程质量标准应符合_________等相关规范和标准。5.2施工材料和设备要求乙方应按照甲方要求及相关规范标准选用施工材料和设备。5.3工程验收标准工程验收应按照_________等验收规范进行。5.4质量保证及保修期限乙方应对施工质量负责，并按照合同约定提供保修服务。第六章：合同价格与支付6.1合同总价本合同总价款为_________元。6.2价格调整机制价格调整按照_________进行。6.3预付款支付甲方应在合同签订后_________日内支付预付款，金额为_________元。6.4工程进度款支付乙方完成工程进度达到约定比例后，甲方应支付相应进度款。6.5竣工结算工程竣工后，双方按照约定进行竣工结算。6.6支付方式及时间支付方式为_________，支付时间为_________。第七章：施工许可和环保要求7.1施工许可证办理乙方应负责办理本工程的施工许可证等相关手续。7.2施工许可要求乙方应遵守施工许可证规定的施工要求和条件。7.3环保要求及措施乙方应按照相关环保法规和标准进行施工，采取有效措施防止污染和损害。7.4相关政府部门审批手续乙方应负责办理工程所需的政府部门审批手续，并承担相关费用。第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场人员的安全。8.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求处理。8.4文明施工要求乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场的整洁和秩序。第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为及责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3法律适用及管辖本合同适用中国法律，并由_________法院管辖。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件双方同意，合同变更需书面签署，并经双方确认。10.2合同解除条件合同解除应符合合同约定或法律法规规定。10.3合同终止条件合同终止应符合合同约定或法律法规规定。第十一章：保密条款11.1保密信息范围双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息。11.2保密期限保密期限为合同终止后_________年。11.3违约保密条款违约方应承担泄露保密信息的违约责任。第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改条件合同修改需双方协商一致，并书面确认。12.3合同解除条件合同解除应符合合同约定或法律法规规定。第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。13.2法律、法规变化本合同履行过程中，如法律法规发生变化，双方应遵守变化后的法律法规。13.3附件及附录本合同附件和附录是合同不可分割的部分，具有同等法律效力。13.4补充协议双方可以签订补充协议，对合同内容进行补充或修改。第十四章：附则14.1合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同文本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同签订日期及签字盖章本合同于_________年_________月_________日签订，并由双方签字盖章。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签字：__________________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并承担由此产生的费用。1.2甲方监督施工甲方有权对施工过程进行监督，确保工程施工符合合同约定和规范要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更设计甲方有权根据工程实际情况变更设计。乙方应按照甲方的设计变更要求进行施工，并承担由此产生的费用和延误的工期。1.4甲方提前或延期竣工甲方有权要求乙方提前或延期竣工。如甲方要求提前竣工，乙方应采取措施满足要求，并承担由此产生的费用；如甲方要求延期竣工，乙方应顺延工期，并按照约定承担相应的违约责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择工程所需材料的供应商。甲方应认可乙方选定的材料供应商，并承担由此产生的费用。2.2乙方负责施工安全乙方负责工程施工过程中的安全管理工作。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并按照约定赔偿甲方因此造成的损失。2.3乙方质量保证乙方应对施工质量负责，并按照合同约定提供保修服务。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用，并按照约定赔偿甲方因此造成的损失。2.4乙方提前或延期竣工乙方有权根据实际情况提前或延期竣工。如乙方要求提前竣工，甲方应予以配合，并按照约定承担提前竣工产生的费用；如乙方要求延期竣工，乙方应顺延工期，并按照约定承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介协调当合同履行过程中出现争议或问题时，第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助解决争议。3.2第三方中介监督第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，确保合同的顺利履行。3.3第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密，并承担泄露信息的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定支付预付款、进度款或竣工结算款未按约定提供施工场地、材料或设备未按约定完成设计变更或提前或延期竣工未履行合同约定的保密义务2.乙方违约行为及认定未按约定使用甲方指定或认可的材料供应商未按约定进行安全防护或发生安全事故工程质量不符合约定或未提供保修服务未按约定完成工程或提前或延期竣工3.第三方中介违约行为及认定未按约定协调甲方和乙方的关系未按约定监督甲乙双方的履行情况未按约定保密甲乙双方的商业秘密和机密信息三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。3.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。4.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商确定合理的工期延期，并约定违约责任。2.材料质量不符合要求解决方案：乙方更换材料，甲方有权要求乙方承担由此产生的费用。3.安全事故发生解决方案：立即报告甲方，按照相关法律法规和合同约定处理。4.设计变更解决方案：双方协商确定