建设工程三方合同范本(2024版)

编号：__________建设工程三方合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程三方合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：合同主体权利和义务3.1发包人的权利和义务3.2承包人的权利和义务3.3监理人的权利和义务第四章：工程质量4.1工程质量标准4.2质量监督与检查4.3质量问题处理第五章：工程进度5.1施工进度计划5.2进度监督与检查5.3进度违约责任第六章：工程投资6.1投资估算6.2投资控制6.3投资决算第七章：工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更责任第八章：工程结算8.1结算依据8.2结算方式8.3结算时间第九章：违约责任9.1违约情形9.2违约责任认定9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除和终止后的处理第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让12.2分包管理12.3分包责任第十三章：其他条款13.1保密条款13.2法律适用13.3合同修改和补充第十四章：附件14.1附件清单14.2附件内容14.3附件效力合同编号_________第一章：总则1.1合同主体1.1.1发包人：指根据本合同承担合同义务，负责工程的立项、投资、组织、管理和协调的一方。1.1.2承包人：指根据本合同承担合同义务，负责工程的设计、采购、施工、安装、调试和保修的一方。1.1.3监理人：指根据本合同承担合同义务，负责工程的监督管理、质量控制、进度协调和投资控制的一方。1.2合同签订依据1.2.1本合同的签订依据是《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。1.2.2本合同的签订依据是国家及地方有关工程建设的标准、规范、技术要求等。1.3合同宗旨1.3.1本合同的宗旨是明确各方的权利和义务，确保工程质量、进度和投资控制目标的实现。1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并办理完毕相关手续之日终止。第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：_________2.1.2工程性质：_________2.1.3工程内容：_________2.2工程地点2.2.1工程位于：_________2.2.2地理位置：_________2.3工程规模2.3.1工程规模描述：_________2.3.2工程规模指标：_________2.4工程投资2.4.1工程总投资：_________2.4.2投资构成：_________第三章：合同主体权利和义务3.1发包人的权利和义务3.1.1发包人的权利：_________3.1.2发包人的义务：_________3.2承包人的权利和义务3.2.1承包人的权利：_________3.2.2承包人的义务：_________3.3监理人的权利和义务3.3.1监理人的权利：_________3.3.2监理人的义务：_________第四章：工程质量4.1工程质量标准4.1.1工程质量标准依据：_________4.1.2工程质量标准要求：_________4.2质量监督与检查4.2.1质量监督机构：_________4.2.2质量检查程序：_________4.3质量问题处理4.3.1质量问题定义：_________4.3.2质量问题处理流程：_________第五章：工程进度5.1施工进度计划5.1.1施工进度计划编制：_________5.1.2施工进度计划审批：_________5.2进度监督与检查5.2.1进度监督机构：_________5.2.2进度检查频率：_________5.3进度违约责任5.3.1进度违约定义：_________5.3.2进度违约责任承担：_________第六章：工程投资6.1投资估算6.1.1投资估算依据：_________6.1.2投资估算范围：_________6.2投资控制6.2.1投资控制措施：_________6.2.2投资控制机构：_________6.3投资决算6.3.1投资决算编制：_________6.3.2投资决算审批：_________第七章：工程变更7.1变更范围7.1.1允许变更的范围：_________7.1.2不允许变更的范围：_________7.2变更程序7.2.1变更申请：_________7.2.2变更审批：_________7.3变更责任7.3.1变更责任分配：_________7.3.2变更责任承担：_________第八章：工程结算8.1结算依据8.1.1结算依据包括：_________8.1.2结算依据的获取：_________8.2结算方式8.2.1结算方式选择：_________8.2.2结算方式操作流程：_________8.3结算时间8.3.1结算时间规定：_________8.3.2结算时间调整：_________第九章：违约责任9.1违约情形9.1.1违约情形定义：_________9.1.2违约情形举例：_________9.2违约责任认定9.2.1违约责任认定机构：_________9.2.2违约责任认定程序：_________9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿标准：_________9.3.2违约赔偿计算方式：_________第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1首选争议解决方式：_________10.1.2其他争议解决方式：_________10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构名称：_________10.2.2争议解决机构地点：_________10.3诉讼或仲裁地点10.3.1诉讼地点：_________10.3.2仲裁地点：_________第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.1.1合同解除的法定条件：_________11.1.2合同解除的约定条件：_________11.2合同终止的条件11.2.1合同终止的法定条件：_________11.2.2合同终止的约定条件：_________11.3合同解除和终止后的处理11.3.1解除和终止后的义务履行：_________11.3.2解除和终止后的权益处理：_________第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让12.1.1合同转让的条件：_________12.1.2合同转让的程序：_________12.2分包管理12.2.1分包商的选择标准：_________12.2.2分包商的监督与管理：_________12.3分包责任12.3.1分包商的责任范围：_________12.3.2分包商的责任追究：_________第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1保密信息定义：_________13.1.2保密信息的使用与保护：_________13.2法律适用13.2.1合同适用的法律：_________13.2.2法律变化的应对：_________13.3合同修改和补充13.3.1合同修改程序：_________13.3.2合同补充内容：_________第十四章：附件14.1附件清单14.1.1附件名称：_________14.1.2附件数量：_________14.2附件内容14.2.1附件详细描述：_________14.2.2附件的有效性：_________14.3附件效力14.3.1附件效力确认：_________14.3.2附件效力期限：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（监理人）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。1.2甲方监督权甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方调整权利甲方有权根据工程实际情况调整工程设计、施工方案等，乙方应按照甲方的调整要求进行相应修改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主采购权乙方有权自主选择工程所需材料供应商，但需保证材料质量符合国家标准。2.2乙方施工管理权乙方负责工程的施工管理，包括人员调度、施工方案的制定和执行等。2.3乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，若工程出现质量问题，乙方负责及时修复并承担相应责任。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方，确保合同的公平履行。3.3第三方中介的调解权第三方中介有权对合同履行过程中出现的争议进行调解，调解结果具有约束力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料采购清单5.施工方案6.工程进度计划7.质量标准及检验方法8.安全措施及应急预案9.工程投资预算10.合同履行时间表11.变更申请单12.结算申请表13.违约金计算公式14.争议解决机构名录二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程认定：未能在合同约定的工期内完成工程，视为违约。2.违约行为：工程质量不符合合同约定标准认定：工程质量检验结果不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.违约行为：未按合同约定支付工程款认定：未能在合同约定的时间内支付工程款，视为违约。4.违约行为：未按合同约定进行工程变更认定：未能在合同约定的程序和时间内完成工程变更，视为违约。5.违约行为：泄露合同保密信息认定：未经许可泄露合同保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。2.建设工程质量管理条例：指《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。3.违约金：指因违约行为而应支付给对方的赔偿金。4.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度延期协议。2.工程质量问题解决办法：及时进行质量检查和整改，必要时委托第三方专业机构进行评估。3.投