建设工程施工合同签订(2024版)

编号：__________建设工程施工合同签订(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同签订(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同签订主体1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同原则第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：合同当事人3.1甲方（发包方）3.2乙方（承包方）3.3合同签订代表第四章：工程质量4.1工程质量标准4.2工程质量验收4.3工程质量保修第五章：工程进度5.1施工周期5.2施工进度计划5.3进度延误及调整第六章：工程投资6.1投资估算与控制6.2工程变更费用6.3工程决算第七章：合同价款及支付7.1合同价款7.2支付方式及时间7.3价款调整第八章：施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3安全生产管理第九章：材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料和设备验收第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约责任认定10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三章：合同的附则13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同的附件第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力合同编号_________第一章：合同总则1.1合同签订主体甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________1.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致签订。1.3合同标的本合同的标的为_________建设工程施工项目。1.4合同原则双方应遵守国家的法律法规，严格执行合同的约定，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：_________工程性质：_________2.2工程地点工程位于：_________2.3工程规模工程规模为：_________2.4工程投资估算工程投资估算为：_________第三章：合同当事人3.1甲方（发包方）甲方代表：_________联系方式：_________3.2乙方（承包方）乙方代表：_________联系方式：_________3.3合同签订代表甲方代表：_________乙方代表：_________第四章：工程质量4.1工程质量标准本工程质量标准执行_________等相关标准。4.2工程质量验收工程验收按照_________标准进行。4.3工程质量保修乙方对工程质量承担_________年的保修责任。第五章：工程进度5.1施工周期本工程的施工周期为_________日。5.2施工进度计划乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方批准。5.3进度延误及调整乙方如因特殊情况导致施工进度延误，应提前向甲方报告，并经甲方同意后方可调整。第六章：工程投资6.1投资估算与控制工程投资估算为_________元，甲方应按照估算控制工程投资。6.2工程变更费用工程变更费用按照_________方式计算。6.3工程决算工程决算按照_________方式进行。第七章：合同价款及支付7.1合同价款本合同的价款为_________元。7.2支付方式及时间支付方式为_________，支付时间为_________。7.3价款调整工程价款调整按照_________方式进行。第八章：施工组织与管理8.1施工组织设计乙方应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，并提交甲方审批。8.2施工现场管理乙方应严格按照施工组织设计进行施工现场管理，确保施工秩序和安全生产。8.3安全生产管理乙方应遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保工程施工安全。第九章：材料与设备9.1材料供应甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工设备。9.2设备供应乙方应按照施工组织设计提供相应的施工设备，并保证设备正常运行。9.3材料和设备验收材料和设备到达施工现场后，乙方应组织验收，确保符合合同要求。第十章：违约责任10.1违约情形双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任认定违约责任的认定按照相关法律法规和合同约定执行。10.3违约赔偿违约方应承担相应的违约赔偿责任，赔偿金额根据违约程度确定。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2仲裁如选择仲裁，仲裁地点为_________，仲裁机构为_________。11.3诉讼如选择诉讼，诉讼地点为_________，适用法律为_________。第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作。第十三章：合同的附则13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同有效期为_________年，自合同生效之日起计算。13.3合同的附件合同附件包括：_________等。第十四章：其他约定14.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护双方应尊重对方在合同执行过程中产生的知识产权。14.3不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________签订日期：_________甲方签字：_________乙方签字：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需主要材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料质量符合合同要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方调整权甲方在不改变工程总价的前提下，有权根据工程实际情况调整工程内容和施工方案。乙方应按照甲方的调整要求进行相应的施工变更。1.4甲方提前交付权如甲方因特殊原因需要提前交付工程，乙方应在不影响工程质量的前提下，采取合理措施加快施工进度，满足甲方的要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价义务乙方应按照甲方提供的设计文件和工程量清单，如实报价。报价应包含工程的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。2.2乙方施工质量义务乙方应保证施工质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合要求，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。2.3乙方进度履行义务乙方应按照合同约定的施工周期和进度计划完成工程施工。如乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和知识产权予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用第三方中介的报酬应由甲乙双方协商确定。如双方未能就报酬达成一致，第三方中介有权提出合理的报酬要求。3.3第三方中介的独立性第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响。3.4第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.主要材料供应清单4.施工设备清单5.施工组织设计6.施工现场管理规章制度7.安全生产管理制度8.材料和设备验收记录9.工程进度报告10.工程质量验收记录11.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付合同价款b.未按约定提供施工场地和条件c.未按约定提供设计文件和工程量清单d.未按约定履行合同其他义务2.乙方违约行为a.未按约定时间完成工程施工b.工程质量不符合约定标准c.未按约定提供材料和设备d.未按约定履行合同其他义务3.第三方中介违约行为a.未能协调甲乙双方关系b.未能协助解决合同履行过程中的争议c.未按约定履行合同其他义务三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务2.合同解除：双方协商一致终止合同关系3.合同变更：双方协商一致对合同内容进行修改4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况5.知识产权：著作权、专利权、商标权等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工进度延误解决办法：协商调整施工进度计划，必要时追加合同价款2.工程质量不符合标准解决办法：乙方进行修复，承担修复费用，甲方有权索赔3.材料和设备供应不足解