建筑砌砖工施工项目外包合同

建筑砌砖工施工项目外包合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于建筑砌砖工程的施工、验收、交付等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额的支付方式、支付时间及支付比例按照双方约定的《工程款支付办法》执行。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2工期延误的违约责任按照双方约定的《工期延误违约金计算办法》执行。四、承包方的义务4.1承包方应按照甲方的要求，按时完成工程。4.2承包方应保证工程质量，确保工程达到设计要求和质量标准。4.3承包方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工安全。4.4承包方应承担因施工质量、安全问题造成的全部责任。五、甲方的义务5.1甲方应按照约定时间支付合同款项。5.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。5.3甲方应对承包方的施工过程进行监督，提出合理化建议，协助承包方完成工程。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包方如未能按约定时间完成工程，应按照双方约定的《工期延误违约金计算办法》向甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同款项结清之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.工程款支付办法4.工期延误违约金计算办法5.安全生产管理协议6.施工组织设计7.施工人员名单和资质证明8.材料供应协议9.质量保修书10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，视为违约。2.甲方未提供施工所需的现场条件，视为违约。3.甲方未对承包方的施工过程进行监督，提出合理化建议，协助承包方完成工程，视为违约。4.承包方未按约定时间完成工程，视为违约。5.承包方工程质量未达到设计要求和质量标准，视为违约。6.承包方未严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，造成安全事故的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及权利义务。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工管理法律关系及权利义务。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。4.工期延误：指承包方未按合同约定的时间完成工程的行为。5.安全生产：指在建筑施工过程中，采取一系列措施保障工人和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付合同款项：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方尽快支付合同款项。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.甲方未提供施工所需的现场条件：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方尽快提供施工所需的现场条件。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。3.甲方未对承包方的施工过程进行监督，提出合理化建议，协助承包方完成工程：乙方应与甲方沟通协商，要求甲方履行监督职责。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.承包方未按约定时间完成工程：甲方应按照双方约定的《工期延误违约金计算办法》向乙方支付违约金。5.承包方工程质量未达到设计要求和质量标准：甲方可以要求乙方按照甲方的要求进行整改或重新施工，乙方应当按照甲方的要求进行整改或重新施工，由此产生的费用由乙方承担。6.承包方未严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，造成安全事故：甲方可以要求乙方立即停工，进行整改，并依法承担由此产生的一切责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑砌砖工程的外包施