道路交通安全设施施工合同

道路交通安全设施施工合同合同编号：__________鉴于甲方为道路交通安全设施的业主，乙方为具备相关资质和能力的道路交通安全设施施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方道路交通安全设施施工项目达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于道路标线、交通标志、交通信号灯、护栏、警示柱等交通安全设施的施工。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照本合同约定完成全部工程，不得以任何理由提出增加合同价款的要求。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的千分之五。3.3乙方应保证施工期间的安全，严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行安全管理，确保不发生安全事故。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。3.4乙方应按照甲方要求进行工程验收，确保工程合格率达到甲方要求的标准。第四条付款方式4.1本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间由双方在补充协议中约定。4.2甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的发票。4.3乙方开具的发票必须符合国家税务法规，如因乙方原因导致甲方被税务部门追缴税款或罚款，乙方应承担全部责任。第五条违约责任5.1如乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2如甲方未按照本合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3如一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸和技术要求2.乙方具备的相关资质证明文件3.合同价款的支付凭证4.工程验收报告5.安全事故应急预案6.乙方开具的发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合国家标准和行业规范。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工，导致工期延误。3.乙方在施工期间发生安全事故，未严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行安全管理。4.甲方未按照合同约定支付款项。5.甲方未按照约定提供施工图纸和技术要求，或提供的图纸和技术要求不符合规范。6.其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指道路交通安全设施的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力的道路交通安全设施施工单位。3.合同价款：指本合同约定的工程总价。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。5.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查、测试，以确认工程质量是否符合约定标准的过程。7.安全事故：指在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸和技术要求不符合规范：及时与甲方沟通，要求甲方提供符合规范的图纸和技术要求。2.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合标准：要求乙方按照约定完成工程，或对不合格部分进行整改。3.工期延误：按照合同约定向乙方追讨违约金，并与乙方协商合理调整工期。4.安全事故发生：立即启动应急预案，严格按照国家安全生产法规进行处理，并向甲方报告。5.甲方未按照约定支付款项：提醒甲方按照合同约定支付款项，或依法向甲方追讨欠款。五、所有应用场景：1.甲方为道路交通安全设施的业主，需要乙方进行交通安全设施的施工。2.乙方具备相关资质和能力，愿意承担交通安全设施施工任务。3.双方就施工项目达成一致，签订合同并履行