内架承包合同范本(2024版)

编号：__________内架承包合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

内架承包合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：内架工程范围及要求2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程质量标准2.4工程进度要求2.5材料及设备要求第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3付款方式及进度3.4价格争议解决第四章：合同履行4.1承包商责任4.2发包人责任4.3工程变更4.4工程延期4.5工程验收第五章：违约责任5.1承包商违约5.2发包人违约5.3违约责任免除5.4违约赔偿金额第六章：争议解决6.1争议解决方式6.2调解6.3仲裁6.4诉讼第七章：合同的变更、解除与终止7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止第八章：合同的转让8.1合同转让条件8.2转让程序8.3转让后果第九章：合同的终止和解除9.1合同终止条件9.2合同解除条件9.3终止和解除的程序第十章：合同的适用法律和争议解决10.1适用法律10.2争议解决第十一章：其他条款11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力11.4税法规定11.5审计与评估第十二章：附件12.1工程量清单12.2材料及设备清单12.3技术参数说明书第十三章：双方签字盖章13.1发包人签字盖章13.2承包商签字盖章第十四章：合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同续签条款合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同主体发包人：（全称），住所地：_________。承包人：（全称），住所地：_________。1.3合同宗旨双方通过友好协商，明确内架工程的权利义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现，达到互利共赢的目的。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二章：内架工程范围及要求2.1工程概述工程名称：_________工程地点：_________工程内容：内架搭建、拆除及相关工作。2.2工程量清单（在此列出工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等）2.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准要求，包括但不限于：_________。2.4工程进度要求工程应按照双方约定的进度计划进行，具体进度计划见附件。2.5材料及设备要求材料及设备应符合国家及行业相关标准要求，并提供相关合格证明。第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价根据工程量清单、工程质量标准、工程进度要求等确定，合同总价款为：_________元（大写：_________元整）。3.2价格调整条款（如有价格调整条款，在此列出）3.3付款方式及进度3.4价格争议解决双方在合同履行过程中，如发生价格争议，应通过友好协商解决；协商不成的，按合同约定提交调解、仲裁或诉讼。第四章：合同履行4.1承包商责任承包商应按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.2发包人责任发包人应按照合同约定履行付款、提供场地、协调关系等义务。4.3工程变更如发生工程变更，双方应协商确定变更内容、价款等事项。4.4工程延期（如有工程延期条款，在此列出）4.5工程验收工程完成后，双方应按照约定进行验收，验收合格的，支付合同尾款。第五章：违约责任5.1承包商违约承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量、安全不符合约定标准的，应承担违约责任。5.2发包人违约发包人未按照合同约定支付价款、提供场地等，应承担违约责任。5.3违约责任免除5.4违约赔偿金额违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式赔偿对方损失。第六章：争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，按合同约定提交调解、仲裁或诉讼。6.2调解双方可约定由第三方进行调解，调解不成的，按合同约定提交仲裁或诉讼。6.3仲裁双方约定仲裁的，仲裁委员会为：_________。6.4诉讼双方约定诉讼的，管辖法院为：_________。第八章：合同的转让8.1合同转让条件（在此列出合同转让的条件）8.2转让程序（在此列出合同转让的程序）8.3转让后果（在此列出合同转让后的后果）第九章：合同的终止和解除9.1合同终止条件（在此列出合同终止的条件）9.2合同解除条件（在此列出合同解除的条件）9.3终止和解除的程序（在此列出合同终止和解除的程序）第十章：合同的适用法律和争议解决10.1适用法律本合同适用法律为中华人民共和国法律。10.2争议解决（在此列出争议解决的途径和方式）第十一章：其他条款11.1保密条款（在此列出保密条款的内容）11.2知识产权保护（在此列出知识产权保护的相关内容）11.3不可抗力（在此列出不可抗力的定义和处理方式）11.4税法规定（在此列出与税法相关的规定）11.5审计与评估（在此列出审计与评估的相关内容）第十二章：附件（在此列出附件的内容和名称）第十三章：双方签字盖章（在此列出签字盖章的要求和程序）第十四章：合同生效14.1合同生效条件（在此列出合同生效的条件）14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同续签条款（在此列出合同续签的相关内容）发包人（盖章）：_________年_________月_________日承包人（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用其指定的材料供应商。乙方应在甲方指定的供应商处购买材料，并按照甲方的要求进行施工。如有特殊情况，乙方需提前向甲方申请并获得甲方书面同意。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等目标的实现。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权甲方在不改变工程总价的前提下，有权根据工程实际情况对工程内容、工程量等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并按时完成变更后的工程。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或乙方发生不可抗力等情形，导致合同无法继续履行时，甲方有权终止合同。此时，甲方应按照双方约定的事宜办理终止合同的手续，并支付乙方已完成的工程价款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。如工程质量出现问题，乙方应承担修复责任，并支付因此产生的相关费用。2.2乙方工期承诺乙方承诺按照合同约定的工程进度要求完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期违约责任，向甲方支付延期违约金。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方材料和设备供应乙方负责提供合同约定的材料和设备，并确保其质量、性能等符合甲方的要求。如乙方提供的材料和设备出现问题，乙方应承担更换、修复等责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由双方协商确定，并在合同中明确。报酬支付方式可采取固定金额、按工程进度支付等方式。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。如第三方中介存在欺诈、串通等行为，导致甲方和乙方受损，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的更换如甲方和乙方共同同意，可以解除现有第三方中介的合同，并重新选定第三方中介。双方应按照合同约定的程序办理更换第三方中介的手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料及设备清单3.技术参数说明书4.工程设计图纸5.工程进度计划6.材料和设备合格证明7.付款凭证8.验收报告9.合同变更协议10.违约通知书11.调解协议12.仲裁裁决书13.法院判决书14.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，或工程质量不符合国家及行业相关标准。2.乙方未按照合同约定的进度要求完成工程，导致工程延期。3.乙方未按照合同约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合要求。4.乙方未按照合同约定保密，泄露甲方商业秘密、技术秘密等。5.乙方未按照合同约定履行其他义务。6.甲方未按照合同约定支付价款，或拖延支付价款。7.甲方未按照合同约定提供场地，或提供的场地不符合要求。8.甲方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.合同解除：合同当事人依法或者依照约定终止合同关系的行为。5.合同终止：合同当事人之间的权利义务关系消灭。6.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的违约责任。7.损害赔偿：因违约行为造成对方损失，违约方应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：及时沟通，要求乙方整改或更换不符合质量标准的材料和设备。2.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据合同约定追究乙方延期违约金。3.材料和设备供应问题：要求乙方及时提供合格的材