2024版建设工程合同书应有尽有

编号：__________2024版建设工程合同书应有尽有甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程合同书应有尽有合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方1.3合同目的1.4合同原则1.5合同生效第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同主体3.1甲方（发包方）3.2乙方（承包方）3.3乙方负责人3.4甲方代表第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度报告5.3进度变更5.4工期延误第六章：工程费用6.1合同价格6.2支付方式6.3支付进度6.4价款调整6.5费用结算第七章：材料设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料验收7.4设备安装7.5材料设备保管第八章：安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理8.4劳动保护第九章：合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十章：违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2调解11.3仲裁11.4诉讼第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包条件12.3分包管理第十三章：其他13.1合同信息安全13.2合同保密13.3知识产权13.4法律法规第十四章：附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3相关法律法规文件合同编号_________第一章：总则1.1合同定义本合同是指甲方（发包方）与乙方（承包方）就_________工程的建设达成的一致协议。1.2合同双方甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________1.3合同目的本合同的目的是明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按期完成。1.4合同原则本合同的签订遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.5合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同的有效期至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。第二章：工程概况2.1工程名称本工程的名称为_________。2.2工程地点本工程的地点位于_________。2.3工程规模本工程的规模为_________。2.4工程内容本工程的建设内容包括_________。2.5工程预算本工程的预算金额为_________。第三章：合同主体3.1甲方（发包方）甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，并负责办理相关手续。3.2乙方（承包方）乙方应按照合同约定，完成工程建设，并承担建设过程中的各项风险和责任。3.3乙方负责人乙方的负责人为_________，负责本工程的建设管理和协调工作。3.4甲方代表甲方的代表为_________，负责代表甲方与乙方进行合同履行过程中的沟通和协调。第四章：工程质量4.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2质量监督乙方应接受甲方及有关部门的质量监督和检查。4.3质量验收工程竣工后，甲方应组织有关单位进行验收，乙方应协助甲方完成验收工作。4.4质量保修乙方应对本工程的质量承担保修责任，保修期限为_________。第五章：工程进度5.1施工计划乙方应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并报甲方备案。5.2进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度情况。5.3进度变更如因特殊情况需要变更工期的，应由乙方提出，经甲方同意后方可调整。5.4工期延误如乙方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。第六章：工程费用6.1合同价格本合同的合同价格为_________元（大写：_________元整）。6.2支付方式甲方支付合同价款的方式为_________。6.3支付进度甲方按照乙方的施工进度，分阶段支付合同价款。6.4价款调整如因工程变更等原因导致合同价款发生变化的，应按照双方约定的方式进行调整。6.5费用结算工程竣工并经验收合格后，甲方应按照合同约定与乙方进行费用结算。第八章：安全生产8.1安全生产责任乙方应全面负责本工程的安全生产，确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定并落实本工程的安全生产措施，防止事故发生。8.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按有关规定处理。8.4劳动保护乙方应按国家规定为施工人员提供劳动保护，确保施工人员的身体健康和生命安全。第九章：合同变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更的，双方可协商一致进行变更。9.2变更程序变更内容应签订书面变更协议，经双方确认后生效。9.3解除条件合同履行过程中，如因特殊情况需要解除的，双方可协商一致解除合同。9.4解除程序解除合同应签订书面解除协议，经双方确认后生效。第十章：违约责任10.1甲方违约如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。10.2乙方违约如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。10.3违约赔偿违约方应承担相应的违约赔偿责任，赔偿金额按合同约定或依法确定。第十一章：争议解决11.1争议解决方式1）调解：向合同履行地的调解组织申请调解。2）仲裁：向合同履行地的仲裁机构申请仲裁。3）诉讼：向合同履行地的人民法院提起诉讼。11.2调解调解不成的，双方同意选择_________（仲裁机构或人民法院）解决争议。11.3仲裁双方同意将争议提交_________仲裁机构仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.4诉讼如双方选择诉讼解决争议，应向_________人民法院提起诉讼。第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2分包条件乙方可以将非主体工程分包给具有相应资质的第三方。12.3分包管理乙方应对分包工程的管理和质量负责，确保分包工程与主体工程协调一致。第十三章：其他13.1合同信息安全双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2合同保密乙方在合同履行过程中获取的甲方商业秘密，应在合同终止后继续保密。13.3知识产权双方在合同履行过程中产生的知识产权，归_________所有。13.4法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。第十四章：附件14.1工程图纸附件一：工程图纸（清单）14.2技术说明书附件二：技术说明书（清单）14.3相关法律法规文件附件三：相关法律法规文件（清单）甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方向其指定的材料供应商购买建设所需材料。乙方应按照甲方提供的材料供应商名单进行采购，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同约定。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况或政策要求，对工程进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划和工程内容，并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或存在重大违法行为，有权终止合同的履行。终止合同后，乙方应按照甲方要求，妥善处理工程遗留问题，并承担相应的违约责任。1.5甲方解除权甲方在合同履行过程中，如遇到不可抗力或其他特殊情况，有权解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方要求，完成工程收尾工作，并办理相关移交手续。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺为本工程的质量负责，确保工程质量达到合同约定的标准。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用和甲方因此产生的损失。2.2乙方进度承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成工程建设。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的违约金。2.3乙方安全责任乙方应全面负责工程建设过程中的安全生产，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的安全责任。2.4乙方保密义务乙方应对合同履行过程中获取的甲方商业秘密保密，不得向第三方披露。违反保密义务的，乙方应承担违约责任。2.5乙方分包管理乙方将非主体工程分包给具有相应资质的第三方。乙方应对分包工程的管理和质量负责，确保分包工程与主体工程协调一致。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。中介方应客观、公正地履行中介职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介费用中介方的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介方应在合同约定的范围内合理收取费用，并提供合法的收费依据。3.3第三方中介违约责任中介方如未按照合同约定履行中介职责，导致甲方或乙方损失的，中介方应承担相应的违约责任。3.4第三方中介保密义务中介方应对合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密保密，不得向第三方披露。违反保密义务的，中介方应承担违约责任。3.5第三方中介解除合同权在合同履行过程中，如中介方发生严重违约行为，甲方和乙方均有权解除合同。解除合同后，中介方应按照甲方和乙方要求，妥善处理合同遗留问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.相关法律法规文件4.材料供应商清单5.施工计划6.安全生产措施方案7.知识产权文件8.保密协议9.分包合同10.保险证明文件11.人员资格证书12.工程进度报告13.质量验收报告14.安全事故调查报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定支付合同价款b.未按约定提供施工场地和条件c.未按约定履行监督职责d.未按约定时间完成审批手续e.擅自变更工程内容或解除合同2.乙方违约行为a.未按约定完成工程进度b.工程质量不符合约定标准c.未按约定使用甲方指定材料供应商d.未按约定进行安全防护和管理e.未按约定保密甲方商业秘密3.第三方中介违约行为a.未按约定履行中介职责b.未客观、公正地协调双方关系c.未按约定保密双方商业秘密d.未按约定收取费用或提供合法收费依据三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的合同责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.合同价款：指双方约定的工程总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整工期，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题解决办法：及时整改，必要时更换不合格材料或重新施工。3.安全事故发生解决办法：立即报