建筑工程围墙施工合同

建筑工程围墙施工合同合同编号：__________鉴于业主拟进行建筑工程围墙施工，为确保工程质量、安全及双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条双方权利义务2.1业主的权利义务：（1）按照合同约定及时支付工程款项；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）协调解决施工过程中涉及的外部关系；（4）对施工过程中的设计变更予以确认；（5）验收合格后，按约定接收工程。2.2施工方的权利义务：（1）按照合同约定完成工程施工；（2）确保工程质量、安全符合相关法律法规及标准要求；（3）按期提交工程进度报告；（4）协助业主办理工程验收手续；（5）保修期内负责工程维修。第三条工程进度与工期3.1施工方应按照双方约定的施工计划完成工程。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.3业主如需调整工期，应提前通知施工方，并协商解决。第四条工程质量与验收4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后，业主应签署验收报告。4.3施工方在保修期内负责解决工程质量问题。第五条工程款项支付5.1双方同意按照工程进度分阶段支付工程款项。5.2业主应在验收合格后支付剩余工程款项。5.3付款方式：__________第六条违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。6.2施工方如未按期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：__________6.3业主如未按约定支付工程款项，施工方有权暂停施工，逾期支付违约金的计算方式为：__________第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑工程围墙施工设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.施工进度计划6.工程质量标准及验收规范7.施工安全防护措施8.付款凭证及支付明细9.变更订单及签证10.工程保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成工程：根据合同约定，按期未能完成工程的，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的质量标准或国家相关法律法规、行业标准要求的，视为违约。3.业主未按约定支付工程款项：业主未按照合同约定的付款时间、付款比例或付款方式支付工程款项的，视为违约。4.双方未按约定解决争议：双方未能按照合同约定的方式解决争议的，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑工程围墙施工合同：双方为完成建筑工程围墙施工而达成的明确双方权利义务的协议。2.业主：指合同约定的建筑工程的所有人或使用权人。3.施工方：指具有相应资质，承担建筑工程围墙施工的单位。4.工程质量：指工程满足设计文件、国家法律法规、行业标准和使用功能要求的状态。5.保修期：指施工方对工程质量问题承担维修责任的期限。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：及时通报施工方，由施工方负责整改并在保修期内维修。3.工程款项支付纠纷：解决办法：核对付款凭证，协商解决支付纠纷，必要时可申请法律援助。4.设计变更：解决办法：双方协商确认设计变更，签订变更协议并调整工程款项。5.施工安全事件：解决办法：施工方立即采取措施处理，确保人员安全，报告业主并按法律法规办理相关手续。五、所有应用场景：1.适用于各类建