工程项目施工合同中的合同解除

工程项目施工合同中的合同解除合同编号：__________合同各方：甲方：乙方：鉴于：甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并希望按照本合同的条款和条件完成该项目的施工；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意按照本合同的条款和条件承担该项目的施工。双方为了明确双方的权利和义务，确保项目按照约定的标准和进度完成，经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容（1）建筑工程的设计和施工；（2）设备采购、安装和调试；（3）工程验收和保修等。1.2乙方应按照本合同约定的标准和进度完成本项目的施工，并保证施工质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和进度向乙方支付合同价款。第三条合同履行与期限3.1乙方应按照本合同约定的施工计划和进度完成本项目的施工，确保项目在合同约定的工期内完工。3.2本合同的工期自双方签署之日起至项目验收合格之日止。第四条合同解除（1）乙方严重违反本合同的约定，经甲方催告后在合理期限内仍未纠正的；（2）乙方无法按照约定的标准和进度完成本项目的施工，严重影响甲方利益的；（3）乙方丧失继续履行本合同的能力，或者乙方明确表示不履行本合同的；（4）法律、法规规定和本合同约定的其他解除情形。（1）甲方严重违反本合同的约定，经乙方催告后在合理期限内仍未纠正的；（2）甲方延迟支付合同价款，严重影响乙方利益的；（3）甲方明确表示不履行本合同的；（4）法律、法规规定和本合同约定的其他解除情形。4.3本合同解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与本项目有关的剩余工作，并承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。5.2乙方未按照约定的标准和进度完成本项目的施工，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，具体计算方式如下：逾期竣工违约金=合同总价×逾期竣工天数×逾期竣工违约金率。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程项目设计图纸2.设备采购清单3.施工进度计划4.工程验收标准5.保修条款6.付款凭证7.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的标准和进度完成本项目的施工，认定违约。2.乙方丧失继续履行本合同的能力，或明确表示不履行本合同，认定违约。3.甲方延迟支付合同价款，严重影响乙方利益，认定违约。4.甲方严重违反本合同的约定，经乙方催告后在合理期限内仍未纠正，认定违约。5.双方在其他条款中约定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，拥有工程项目的所有权和决定权。2.乙方：指合同中的施工单位，负责按照约定完成工程项目的施工。3.工程项目：指合同约定的施工对象，包括建筑、设备采购、安装等。4.合同价款：指双方约定的完成工程项目所需支付的金额。5.工期：指合同约定的工程项目完成的时间限制。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照合同约定向乙方支付逾期竣工违约金，催促乙方加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照约定标准进行整改，严重问题要求返工，必要时依法要求赔偿。3.付款延误：解决办法：按照合同约定向甲方催促支付合同价款，必要时依法采取诉讼手段。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.其他问题：解决办法：参照合同约定和相关法律法规，双方共同协商解决