苗圃绿化施工合同签订判决书_第1页
苗圃绿化施工合同签订判决书_第2页
苗圃绿化施工合同签订判决书_第3页
苗圃绿化施工合同签订判决书_第4页
苗圃绿化施工合同签订判决书_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

苗圃绿化施工合同签订判决书合同编号:__________鉴于甲方为实施绿化工程,需要乙方提供苗圃绿化施工服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求,提供符合国家质量标准和设计要求的苗木。2.3乙方应按照约定的时间、数量和质量完成绿化施工任务。2.4乙方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。2.5乙方应按照甲方的要求,对施工过程中的有关事宜予以保密。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付绿化施工费用。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理与施工有关的行政手续。3.4甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的支持。第四条合同价格4.1本合同绿化施工费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2甲方支付乙方绿化施工费用的方式为:__________。4.3乙方完成绿化施工后,甲方应按照约定时间向乙方支付绿化施工费用。第五条工期5.1乙方应按照甲方要求,在本合同约定的工期内完成绿化施工。5.2甲方应按照约定时间向乙方支付绿化施工费用。第六条质量保证6.2乙方应按照约定的时间、数量和质量完成绿化施工任务。6.3乙方应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。第七条保密条款7.1乙方应对施工过程中了解的甲方商业秘密予以保密。7.2乙方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1乙方未按照约定时间、数量和质量完成绿化施工任务的,应承担相应的违约责任。8.2甲方未按照约定时间向乙方支付绿化施工费用的,应承担相应的违约责任。8.3乙方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至绿化施工完毕并验收合格后终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________附件:苗木清单合同编号:__________鉴于甲方为进行某项工程的建设,需要乙方提供苗圃绿化施工服务,为确保双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程的绿化施工内容包括:_______(具体绿化施工内容)。1.2工程地点为:_______(工程地点)。1.3工程面积为:_______平方米。1.4工程质量标准:按照_______(标准)执行。第二条施工期限本工程的施工期限为_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币_______元(大写:_______________________元整)。3.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交正式的工程预算书,甲方在收到预算书后_______日内进行审核,确认无误后向乙方支付预算价的_______%作为预付款。3.3乙方在工程完工后,向甲方提交正式的工程决算书,甲方在收到决算书后_______日内进行审核,确认无误后向乙方支付决算价的_______%作为尾款。第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求,按时完成工程,并保证工程质量。4.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规进行施工,确保施工安全。4.3乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。4.4乙方应保证所供苗木的质量,符合国家及地方的相关标准。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定,按时支付乙方的款项。5.2甲方应协助乙方办理与工程相关的各项手续。5.3甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持。5.4甲方应承担因甲方原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的_______%。6.2甲方未按照约定支付款项的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金,违约金为合同总价的_______%。6.3甲方未按照约定协助乙方办理相关手续的,乙方有权要求甲方支付因此产生的费用,并有权解除合同。6.4乙方提供的苗木质量不符合约定的,甲方有权要求乙方更换,并有权解除合同。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为进行绿化建设,需要乙方提供苗圃绿化施工服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:包括但不限于树木种植、草坪铺设、绿化小品建设等。第二条施工期限本工程的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。第三条质量标准3.1乙方应按照甲方的要求,提供符合国家相关标准和行业规范的绿化施工服务。3.2乙方应保证绿化植物的成活率不低于____%,绿化小品建设质量应符合____等标准。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。4.2乙方报价应包含所有施工费用,包括材料费、人工费、运输费、管理费、利润等。第五条支付方式5.1本合同采用分阶段支付的方式,具体支付比例和时间如下:(1)工程进度达到____%时,支付合同价的____%;(2)工程验收合格后,支付合同价的____%;(3)质保期满后,无质量问题,支付剩余的____%。5.2甲方支付乙方的款项,应以银行转账方式进行,账户信息如下:户名:____账号:____开户行:____第六条工程验收6.1工程验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量标准进行。6.2工程验收程序:(1)乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请;(2)甲方在接到验收申请后,____个工作日内组织验收;(3)验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内整改到位。第七条质保期限本工程的质保期限为____年,自工程验收合格之日起计算。第八条违约责任8.1乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期部分工程价款的____%。8.2甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期部分工程价款的____%。8.3双方因履行合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日。注意事项:1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,共同维护合同的履行。3.本合同的解除、终止或无效,不影响双方在合同履行过程中产生的权利义务关系。4.本合同的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。5.本合同及补充协议的版权归甲方所有,未经甲方书面授权,乙方不得对外泄露、传播。一、附件列表:1.苗木清单2.设计图纸3.施工方案4.苗木质量标准5.施工进度计划6.付款凭证7.验收报告二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定时间、数量和质量完成绿化施工任务的,属于违约行为。2.甲方未按照约定时间向乙方支付绿化施工费用的,属于违约行为。3.乙方违反保密义务的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.绿化施工:指在指定的地点和时间内,按照设计要求进行苗木种植、修剪、浇水、施肥等工作,以达到美化环境、改善生态的目的。2.苗木:指用于绿化的植物,包括树木、灌木、草本植物等。3.苗木质量:指苗木的品种、规格、生长状况、病虫害情况等。4.违约行为:指合同一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。5.保密义务:指合同一方对合同过程中了解的对方商业秘密予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢,导致工程延期。解决办法:甲方与乙方协商,制定新的施工进度计划,并根据进度对乙方进行考核。2.问题:甲方未按约定时间支付绿化施工费用。解决办法:乙方提醒甲方支付,如甲方仍不支付,乙方可依法向人民法院提起诉讼。3.问题:乙方提供的苗木质量不符合约定。解决办法:甲方要求乙方更换不符合质量要求的苗木,或按照约定扣除相应的质量保证金。4.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即启动应急预案,及时报告甲方,并按照安全生产法规进行处理。5.问题:乙方泄露甲方商业秘密。解决办法:要求乙方承担违约责任,赔偿甲方损失,并采取措施防止类似情况再次发生。五、所有应用场景:1.城市公园绿化施工。2.道路两侧绿化施工。3.企事业单位绿化施工。4.住宅小区绿化施工。5.公共绿地绿化施工。6.生态恢复与保护工程。7.农田林网建设。8.私人庭院绿化施工。一、附件列表:1.工程预算书2.工程决算书3.苗木质量证明文件4.施工许可证5.相关法律法规文件6.工程验收报告二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成工程:指乙方未按照合同约定的时间、质量、数量等完成工程。2.甲方未按照约定支付款项:指甲方未按照合同约定的时间、数额支付款项。3.甲方未按照约定协助乙方办理相关手续:指甲方未按照合同约定的时间、方式协助乙方办理相关手续。4.乙方提供的苗木质量不符合约定:指乙方提供的苗木质量不符合合同约定的标准。三、法律名词及解释:1.绿化施工:指苗木的种植、养护、修剪等工作。2.苗木质量:指苗木的品种、规格、生长状况等符合合同约定的要求。3.工程预算:指根据工程设计方案和施工要求,对工程所需材料、人工、机械等费用进行预估的文件。4.工程决算:指工程完工后,根据实际发生的工程量、材料价格等,对工程所需费用的计算文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商调整施工计划,合理分配人力、物力资源,确保工程按时完成。2.款项支付纠纷:解决办法:双方按照合同约定的付款条款进行支付,如发生纠纷,可协商解决或依法向法院提起诉讼。3.苗木质量问题:解决办法:及时与乙方沟通,要求乙方更换不符合质量要求的苗木,如乙方拒绝,可依法向法院提起诉讼。4.施工安全事故:解决办法:立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,依法承担相应责任。五、所有应用场景:1.城市建设中的公园、绿地绿化施工。2.道路、桥梁等交通设施的绿化施工。3.房地产开发商配套绿化工程。4.企事业单位、学校等场所的绿化施工。5.生态恢复、环境保护项目的绿化施工。一、附件列表:1.苗圃绿化施工设计方案2.苗木清单及规格书3.施工进度计划表4.施工人员名单5.材料采购合同及发票6.质量保证书7.验收报告8.支付凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成工程,视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款,视为违约。3.乙方提供的绿化植物成活率低于约定标准,视为违约。4.乙方未按照约定标准进行施工,导致工程质量不符合要求,视为违约。5.甲方未履行合同约定的义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.苗圃绿化施工:指在苗圃内进行树木种植、草坪铺设、绿化小品建设等活动。2.成活率:指种植植物在一定时间内存活下来的比例。3.质保期限:指工程验收合格后,乙方对工程质量承担保证责任的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论