工程施工合同版模板

工程施工合同版模板合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方具备相应资质，具备承担工程项目施工的能力。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工，保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应严格按照国家和行业的法律法规、标准规范进行施工，确保施工安全，防止事故的发生。2.3乙方应承担工程项目的所有税费、保险等相关费用。2.4甲方应按照约定的时间和方式支付乙方的工程款项。2.5乙方应按照约定的期限和方式向甲方提供工程保修服务。三、工程进度与验收3.1乙方向甲方提交工程进度计划，甲方按照约定时间对工程进度进行检查。3.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应在约定时间内支付剩余工程款项。3.3乙方应在工程验收合格后，按照约定时间向甲方提供工程相关资料和保修卡。四、合同价款与支付4.1乙方向甲方提供工程总价款为：__________元（大写：_______________________元整）。（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总价的30%；（2）工程进度达到约定的比例后，支付相应比例的工程款项；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款项。4.3甲方逾期支付工程款项的，应按照同期银行贷款利率支付乙方逾期利息。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。5.3乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________合同编号：__________第一章工程概况第一条项目名称：__________第二条项目地点：__________第三条项目规模：__________第四条项目内容：__________第五条工程质量标准：__________第六条工程造价：__________第七条工期要求：__________第二章双方权利、义务和责任第八条甲方的权利和义务：1.甲方应按照本合同的约定，向乙方支付工程进度款和竣工结算款。2.甲方应按照本合同的约定，提供施工场地、施工条件和其他必要的施工保障。3.甲方应协助乙方办理与工程项目相关的审批、验收等手续。4.甲方应按照本合同的约定，对乙方进行工程款的支付和结算。5.甲方应履行合同约定的其他义务。第九条乙方的权利和义务：1.乙方应按照本合同的约定，完成项目的施工任务，并保证工程质量达到约定的标准。2.乙方应按照本合同的约定，遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理和安全生产制度。3.乙方应按照本合同的约定，对施工过程中出现的安全事故和质量问题承担责任。4.乙方应按照本合同的约定，按时提交工程进度报告和工程结算报告。5.乙方应履行合同约定的其他义务。第三章合同价款及支付方式第十条合同价款的确定：1.乙方向甲方提交的工程预算报价为：__________元。2.甲方在签订本合同时，应审阅乙方提交的工程预算报价，并在合同中予以确认。第十一条支付方式：1.甲方按照乙方提交的工程进度报告，分阶段支付工程进度款。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方在验收合格后，按照约定的付款比例支付竣工结算款。3.甲方支付工程款时，应按照国家相关税收政策，向乙方支付税费。第四章工期及质量保证第十二条工期保证：1.乙方应保证按照本合同约定的工期完成项目的施工任务。2.乙方如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后，方可延长工期。第十三条质量保证：1.乙方应按照本合同约定的工程质量标准，组织施工，确保工程质量。2.乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量达到约定的标准。3.工程竣工后，乙方应按照约定的时间，向甲方提交工程验收报告，甲方应在验收合格后支付竣工结算款。第五章违约责任第十四条违约责任：1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方如未按照约定的工期完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。3.乙方如未按照约定的工程质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担由此产生的费用。4.甲方如未按照约定的付款时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。第六章争议解决第十五条争议解决：1.本合同的解释和履行，如有争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十六条其他约定：1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格，并支付完毕所有款项后终止。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：一、附件列表：1.工程施工方案2.工程设计图纸3.工程预算书4.施工进度计划5.工程验收标准6.乙方资质证明文件7.工程保修条款8.工程款项支付凭证9.工程变更协议10.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款项，或逾期支付的，视为违约。3.乙方未按照国家和行业的法律法规、标准规范进行施工，导致施工安全事故的，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件的，或未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定乙方承担工程施工任务，甲方支付工程款项的协议。2.工程质量：符合国家相关标准和甲方要求的产品质量。3.工程进度：按照约定的时间节点完成工程各阶段的工作。4.工程验收：对完成的工程进行检查，确认其是否符合约定标准的过程。5.违约金：一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。6.保修服务：乙方在一定期限内对工程出现的质量问题进行修复和保养的服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如出现进度延误，应立即与甲方沟通，制定相应的调整措施。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计和施工标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，应及时修复并承担相应责任。3.工程款项支付纠纷：双方应按照约定的付款方式及时支付工程款项。如出现支付纠纷，应及时协商解决，避免影响工程进度。4.施工安全事故：乙方应严格按照安全生产的要求进行施工，预防安全事故的发生。如发生安全事故，应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工2.市政基础设施工程施工3.园林绿化工程施工4.装修装饰工程施工5.机电设备安装工程施工6.公路桥梁工程施工7.水电气安装工程施工8.通信工程一、附件列表：1.工程施工合同2.工程预算报价单3.工程进度报告4.工程结算报告5.工程验收报告6.施工资质证明文件7.施工许可证8.安全生产许可证9.施工人员名单及资质证明10.工程设计图纸及技术要求11.工程变更通知书12.工程停工令13.工程复工令14.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工任务，视为违约。2.乙方未按照约定的工程质量标准完成施工任务，视为违约。3.甲方未按照约定的付款时间支付工程款，视为违约。4.甲方未按照约定的提供施工场地、施工条件和其他必要的施工保障，视为违约。5.乙方未按照约定的时间提交工程进度报告、工程结算报告和工程验收报告，视为违约。6.乙方未按照约定的方式支付税费，视为违约。7.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或项目所有权人和决定人。2.乙方：指合同中的施工方或承包商。3.工程施工合同：指甲方和乙方之间就工程项目施工达成的明确双方权利、义务和责任的合同。4.工程预算报价：指乙方根据工程设计图纸及技术要求，向甲方提交的工程造价预估。5.工程进度款：指甲方按照乙方提交的工程进度报告，分阶段支付的合同价款。6.竣工结算款：指工程竣工后，甲方按照约定的付款比例支付的合同价款。7.工程质量标准：指合同中约定的工程质量要求及验收标准。8.违约金：指违约方按照合同约定，向守约方支付的赔偿金。9.安全生产制度：指施工过程中，乙方应遵守的国家法律法规和相关要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方承担相应的违约责任。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，直至达到约定的质量标准。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。4.施工安全事故：解决办法：乙方立即启动应急