建工合同争议地域

建工合同争议地域合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方就该项目的建设达成一致，并同意签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程为：________________（工程名称），工程地点位于：________________（地址）。1.2工程内容主要包括：________________（具体工程内容）。第二条合同价格与支付2.1本合同的工程总价款为人民币________元整（大写：__________________________元整），币种为人民币。2.2甲方分期支付乙方工程价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的________%；（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方工程总价款的________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的________%。2.3甲方支付价款时，乙方提供等额的发票。第三条工程质量与标准3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。（1）________（质量标准要求）；（2）________（质量标准要求）；（3）________（质量标准要求）。3.3乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任，直至达到约定的质量标准。第四条工程进度与期限4.1乙方应按照约定的工期完成工程施工，工期自合同签订之日起计算。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。4.3甲方应按照约定的时间和要求提供施工场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。第五条合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的要求继续履行合同义务。第六条违约责任6.1乙方未按照约定履行合同义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.2甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2双方同意，争议解决过程中，不得影响工程的正常进行。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程项目批准文件4.工程设计图纸5.工程量清单6.材料设备供应合同复印件7.施工组织设计8.安全生产责任书9.工程验收标准和方法10.双方约定的其他文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。3.甲方未按约定支付工程价款的，属于违约行为。4.甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等，属于违约行为。5.双方未按约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工程价款：指乙方向甲方提供的工程施工所需的费用。4.工期：指乙方完成工程施工的时间。5.工程质量：指工程施工满足甲方要求和国家相关标准、规范的程度。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责修复和整改，直至达到约定的质量标准。3.支付争议：双方应协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。4.合同变更或解除：双方签订书面变更或解除协议，明确双方的权利和义务。5.施工安全事故：乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同适用于各类房屋建筑、市政基础设施工程。2