打井施工合同格式模板

打井施工合同格式模板合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称名称）地址：联系电话：联系人：鉴于甲方需要进行打井施工，并鉴于乙方具备相应的打井施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的打井施工服务价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2价格包括但不限于：井筒挖掘、井筒砌筑、井筒设备安装、井筒试运行等施工内容所需的全部费用。2.3支付方式：2.3.1甲方应在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.3.2乙方完成合同约定的施工内容后，甲方应按照乙方实际完成的工作量，支付剩余的70%款项。第三条施工期限3.1乙方向甲方承诺，自工程开工之日起，应在____个日历日内完成本工程的施工。3.2乙方若因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条乙方的义务4.1乙方应按照本合同约定的施工内容、质量标准、施工期限完成施工。4.2乙方应保证施工过程中的人身安全和设备安全，并承担由此产生的一切责任和费用。4.3乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，不得污染环境。第五条甲方的义务5.1甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。5.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：施工场地、临时设施、施工用水、用电等。5.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决，确保工程顺利进行。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的施工内容、质量标准、施工期限完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款款的____%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际停工、窝工天数，向乙方支付相应的人工、材料、设备等费用。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.乙方打井施工资质证明文件2.乙方施工团队人员名单及其资质证明3.工程设计图纸和技术要求4.施工安全措施方案5.环境保护措施方案6.工程量清单和材料设备明细表7.付款凭证和收据8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的施工内容、质量标准、施工期限完成施工的，视为违约。2.甲方未按合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款的，视为违约。3.甲方提供的施工场地、临时设施、施工用水、用电等不符合合同约定的，视为违约。4.乙方施工过程中出现安全事故、质量问题等，未能及时采取措施予以解决的，视为违约。三、法律名词及解释：1.打井施工：指按照工程设计要求，进行井筒挖掘、井筒砌筑、井筒设备安装、井筒试运行等施工活动。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。3.工程验收：指工程完工后，由甲方组织相关人员对乙方施工的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。4.施工期限：指乙方完成本合同约定工程的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应及时与甲方沟通，制定合理的赶工计划，并采取相应的措施确保工程按期完工。2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，并根据实际情况向甲方支付违约金。3.遇到付款延误的问题，乙方可以与甲方协商解决，必要时可以依法向法院提起诉讼。4.遇到施工安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。五、所有应用场景：1.农