装修施工合同完整范本

装修施工合同完整范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概述1.1工程地点：__________1.2工程名称：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：自__________起至__________止。二、甲方义务2.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸及施工资料。2.2甲方应按照约定时间支付工程进度款。2.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于物业、消防、环保等部门的审批手续。2.4甲方应确保施工场地符合施工要求，包括但不限于水电供应、垃圾清运等。2.5甲方应遵守国家相关法律法规，不得要求乙方进行违法施工。三、乙方义务3.1乙方应按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。3.2乙方应按照约定时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证施工安全，确保施工过程中人员伤亡及财产损失。3.4乙方应承担施工过程中产生的税费及费用。3.5乙方应对施工过程中产生的废料及废水进行妥善处理，不得污染环境。四、工程价款及支付方式4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付工程进度款的比例为：__________%。4.3甲方支付工程进度款的时间为：自乙方完成相应工程进度后__________日内。4.4工程尾款在工程验收合格后__________日内支付。五、工程验收5.1工程验收标准按照__________执行。5.2工程验收合格后，甲方应向乙方支付尾款。5.3工程验收不合格的，乙方应在__________日内整改完毕，并重新验收。六、违约责任6.1甲方逾期支付工程进度款的，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。6.2乙方逾期完成工程的，应按照逾期完成工程价值的__________%支付违约金。6.3双方因违反本合同导致合同解除的，应按照解除合同的原因承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日起终止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸及施工资料2.相关审批手续文件3.工程预算明细表4.工程进度款支付凭证5.工程验收报告6.违约金计算公式说明7.法律意见书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程进度款：未按照约定时间支付工程进度款。2.乙方逾期完成工程：未按照约定时间完成工程。3.工程验收不合格：工程未达到约定的验收标准。4.甲方要求乙方进行违法施工：甲方要求乙方违反国家相关法律法规进行施工。三、法律名词及解释：1.装修施工合同：指甲方委托乙方进行房屋装修的合同。2.工程进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的款项。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。5.违法施工：指违反国家相关法律法规的施工行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程进度款：乙方可以与甲方协商，要求按时支付；如协商不成，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期完成工程：甲方可以与乙方协商，要求按时完成；如协商不成，可以依法向法院提起诉讼。3.工程验收不合格：乙方应按照验收意见进行整改，重新验收；如再次验收不合格，甲方可以依法要求乙方承担违约责任。4.甲方要求乙方进行违法施工：乙方有权拒绝，并可以向有关部门举报。五、所有应用场景：1.适用于