铁艺栏杆施工合同

PAGE第2页共7页建设工程合同书施工合同发包单位：分包单位：签定日期：2016年08月15日建设工程合同书发包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。第1条工程概况1.1工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程1.2工程地点：深圳1.3工程内容：铁艺栏杆制作运输及安装；1.4质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求1.5工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头2.14方钢铁艺拼花3.25*25*2方管栅栏铁艺拼花4.除锈、刷红丹防锈漆二遍5.详设计图纸第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律2.1合同语言：汉语2.2适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。2.3适用法律法规：《合同法》、《建筑法》第3条工程承包范围及方式3.1承包范围：按甲方确认的设计图纸进行：铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板）3.2承包方式： 凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。第4条合同工期：乙方在进场安装前，对所有的预埋件的轴线标高及现场标志进行复测，复测合格后方可进行膜结构安装施工。乙方必须按照国家现行规范进行施工，如遇施工图说明与施工规范不一致，由甲方技术部门和业主确定。乙方应接受甲方代表及设计师，业主监理的检查监督，如乙方不按照图纸及施工规范施工，甲方代表有权通知乙方停止施工，待乙方改正后方可施工。由此造成的一切损失由乙方负责。（4）乙方应对施工现场工人操作，施工方法，技术措施的可靠性，安全性负全责。第8条工程验收8.1本工程质量等级要求为符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求。8.2工程验收按图纸要求及相关规范和标准。8.3工程竣工后，乙方应及时发出工程竣工通知书，甲方在收到通知三日内应组织有关人员验收，并签具工程验收证书，如不给出回应的，在收到通知书六日内默认为该工程验收合格。8.4工程验收合格后起3日内，乙方同甲方办清移交手续，3日内办清竣工资料。第9条安全施工9.1安全施工与检查（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担由于乙方人原因造成的安全事故，由乙方人承担相应责任及发生的费用，，并且不能影响工程质量和进度。（2）乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，乙方应严格进行现场安全监督，并对他们的安全负责。（3）如甲方代表发现乙方施工人员违反安全规程，甲方有权制止。（4）甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。9.2安全防护：乙方在动力设备、输电线路及安装条件非常危险的情况下施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。9.3事故处理：（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。（2）甲、乙双方对事故责任由争议时，应按政府有关部门的认定处理。第10条合同价款与支付10.1合同价款：10.2合同价款支付：工程完工后,经甲方核实后支付合同价款的70%；工程竣工验收并结算审计后，支付至结算价的100%。10.3工程款支付方式：（1）工程款支付方式：银行电汇。（2）乙方提供，提供收据。第11条竣工验收11.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间：乙方完工后三日内向甲方提交详细的膜材资料。第12条质保期11.1本工程的质保期为：合同承包范围的项目竣工验收后2年内。第13条合同争议本合同协议书之未尽事宜，甲乙双方友好协商，若达不成共识，解决方式从下列两种方式中选择一种：（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。（2）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第13条合同生效与终止13.1本合同正本一式4份，甲乙双方各执两份。双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。13.2承建工程全部竣工，乙方将工程交付甲方，收到余款，本合同立即终止。发包人（公章）：地址：委托代表人：