2024工程采购合同结算书_第1页
2024工程采购合同结算书_第2页
2024工程采购合同结算书_第3页
2024工程采购合同结算书_第4页
2024工程采购合同结算书_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

编号:__________2024工程采购合同结算书甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日

2024工程采购合同结算书合同目录第一章:合同概述1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同编号1.5项目名称1.6项目地点1.7项目规模1.8工程内容第二章:结算方式2.1结算依据2.2结算周期2.3结算金额2.4支付方式2.5支付时间2.6支付条件2.7汇率变动第三章:工程量清单3.1工程量清单编制3.2工程量计算规则3.3工程量清单调整3.4工程量确认3.5工程量争议解决第四章:价格条款4.1合同价格4.2价格调整4.3价格变更4.4价格保密4.5价格争议解决第五章:质量与验收5.1质量标准5.2质量检验5.3验收程序5.4验收标准5.5质量争议解决第六章:工期与进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误6.4工期提前6.5工期争议解决第七章:变更管理7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用7.4变更时间7.5变更争议解决第八章:违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿8.4违约争议解决第九章:争议解决9.1争议类型9.2协商解决9.3调解解决9.4仲裁解决9.5诉讼解决第十章:合同的解除和终止10.1解除条件10.2解除程序10.3终止条件10.4终止程序10.5解除和终止的后果第十一章:合同的转让和分包11.1合同转让11.2转让条件11.3分包管理11.4分包条件11.5分包责任第十二章:税收和保险12.1税收处理12.2税收缴纳12.3保险责任12.4保险购买12.5保险理赔第十三章:其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4法律法规遵守13.5其他特殊条款第十四章:附件和附录14.1附件列表14.2附录内容14.3附件的有效性14.4附件的修改和补充14.5附件的保管和移交合同编号2024EP001第一章:合同概述1.1合同当事人1.1.1买方:__________1.1.2卖方:__________1.2合同签订日期1.2.1签订日期:____年__月__日1.3合同生效日期1.3.1生效日期:____年__月__日1.4合同编号1.4.1合同编号:2024EP0011.5项目名称1.5.1项目名称:2024工程1.6项目地点1.6.1项目地点:__________1.7项目规模1.7.1项目规模:__________1.8工程内容1.8.1工程内容:__________第二章:结算方式2.1结算依据2.1.1结算依据:本合同及相关的工程量清单、工程进度等2.2结算周期2.2.1结算周期:按工程进度分阶段进行结算2.3结算金额2.3.1结算金额:根据实际完成工程量计算的合同价格2.4支付方式2.4.1支付方式:银行转账2.5支付时间2.5.1支付时间:在买方验收合格后__天内支付2.6支付条件2.6.1支付条件:卖方按合同约定完成工程并经买方验收合格第三章:工程量清单3.1工程量清单编制3.1.1工程量清单编制:由卖方根据工程设计和规范要求编制3.2工程量计算规则3.2.1工程量计算规则:按照国家和行业的相关标准进行计算3.3工程量清单调整3.3.1工程量清单调整:合同执行过程中,根据实际情况进行调整3.4工程量确认3.4.1工程量确认:由买方在验收过程中对工程量进行确认3.5工程量争议解决3.5.1工程量争议解决:双方协商解决,协商不成的按合同约定处理第四章:价格条款4.1合同价格4.1.1合同价格:合同总价根据工程量清单和价格调整计算得出4.2价格调整4.2.1价格调整:因市场价格波动、政策变化等原因,按照合同约定进行调整4.3价格变更4.3.1价格变更:因工程变更等原因导致的价格变更,需双方协商确定4.4价格保密4.4.1价格保密:双方对合同价格及相关商业信息予以保密4.5价格争议解决4.5.1价格争议解决:双方协商解决,协商不成的按合同约定处理第五章:质量与验收5.1质量标准5.1.1质量标准:符合国家及行业相关标准和规范要求5.2质量检验5.2.1质量检验:卖方在施工过程中进行自检,买方进行验收检验5.3验收程序5.3.1验收程序:买方在工程完成后进行验收,验收合格的支付价款5.4验收标准5.4.1验收标准:按照国家及行业相关标准进行验收5.5质量争议解决5.5.1质量争议解决:双方协商解决,协商不成的按合同约定处理第六章:工期与进度6.1合同工期6.1.1合同工期:按照合同约定的工期完成工程6.2进度计划6.2.1进度计划:卖方制定工程进度计划,并报买方审批6.3工期延误6.3.1工期延误:因卖方原因导致的工期延误,按照合同约定处理6.4工期提前6.4.1工期提前:因卖方原因导致的工期提前,按照合同约定处理6.5工期争议解决6.5.1工期争议解决:双方协商解决,协商不成的按合同约定处理第八章:违约责任8.1违约行为8.1.1违约行为:包括但不限于未能按约定完成工程、质量不符合标准等8.2违约责任认定8.2.1违约责任认定:根据合同约定和实际情况进行认定8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿:违约方应承担相应的赔偿责任8.4违约争议解决8.4.1违约争议解决:双方协商解决,协商不成的按合同约定处理第九章:争议解决9.1争议类型9.1.1争议类型:包括但不限于合同履行、质量、工期等争议9.2协商解决9.2.1协商解决:双方通过友好协商解决争议9.3调解解决9.3.1调解解决:双方同意由第三方进行调解9.4仲裁解决9.4.1仲裁解决:双方同意仲裁委员会进行仲裁9.5诉讼解决9.5.1诉讼解决:双方同意通过法院诉讼解决第十章:合同的解除和终止10.1解除条件10.1.1解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力等10.2解除程序10.2.1解除程序:双方协商一致,书面通知对方解除合同10.3终止条件10.3.1终止条件:包括但不限于工程全部完成、合同到期等10.4终止程序10.4.1终止程序:双方协商一致,书面通知对方终止合同10.5解除和终止的后果10.5.1解除和终止的后果:根据合同约定处理合同解除或终止后的相关事项第十一章:合同的转让和分包11.1合同转让11.1.1合同转让:合同双方同意将合同权利义务转让给第三方11.2转让条件11.2.1转让条件:包括但不限于受让方具备相应资质、同意承担合同义务等11.3分包管理11.3.1分包管理:卖方对分包工程进行管理,并承担分包工程的责任11.4分包条件11.4.1分包条件:包括但不限于分包方具备相应资质、同意承担分包责任等11.5分包责任11.5.1分包责任:分包方按照分包合同约定承担责任第十二章:税收和保险12.1税收处理12.1.1税收处理:双方按照国家税收法律法规处理税收事宜12.2税收缴纳12.2.1税收缴纳:卖方负责缴纳相关税收,并提供税务发票12.3保险责任12.3.1保险责任:双方按照保险合同约定承担保险责任12.4保险购买12.4.1保险购买:卖方购买工程保险,并将保险单据提交买方备案12.5保险理赔12.5.1保险理赔:发生保险事故时,双方按照保险合同约定进行理赔第十三章:其他条款13.1保密条款13.1.1保密条款:双方对合同内容及商业秘密予以保密13.2知识产权保护13.2.1知识产权保护:双方尊重并保护对方的知识产权13.3环境保护13.3.1环境保护:双方按照环境保护法律法规进行工程施工13.4法律法规遵守13.4.1法律法规遵守:双方遵守国家法律法规,确保合同合法有效13.5其他特殊条款13.5.1其他特殊条款:包括但不限于合同的修改、补充等条款第十四章:附件和附录14.1附件列表14.1.1附件列表:包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等14.2附录内容14.2.1附录内容:包括但不限于工程设计图纸、技术说明书等14.3附件的有效性14.3.1附件的有效性:附件是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力14.4附件的修改和补充14.4.1多方为主导时的,附件条款及说明附件一:甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指令变更1.1.1甲方有权根据项目实际情况对工程进行变更,包括但不限于工程内容、工程量、工程进度等。1.1.2甲方发出变更指令后,乙方应在收到指令后的__天内提出书面的变更方案,并报甲方审批。1.1.3变更方案经甲方审批同意后,乙方应按照变更后的工程内容、工程量、工程进度等继续履行合同。1.2甲方监督和验收1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程施工符合合同约定及国家相关法律法规。1.2.2工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行验收,验收合格的,甲方应在验收合格后__天内支付合同价款。1.3甲方违约责任1.3.1如果甲方未按合同约定支付价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。1.3.2如果甲方未按合同约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担由此产生的额外费用。附件二:乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工质量2.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.1.2乙方应在施工过程中对工程质量进行自检,并在工程完成后向甲方提供工程质量检验报告。2.2乙方工程进度2.2.1乙方应按照合同约定的工程进度进行施工,确保工程按时完成。2.2.2如果乙方因自身原因导致工程进度延误,乙方应承担由此产生的违约责任。2.3乙方保密义务2.3.1乙方应对合同内容及相关的商业秘密予以保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。2.3.2乙方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责,确保合同争议得到公正的处理。3.1.2第三方中介应按照合同约定的时间、地点、方式进行调解、仲裁或诉讼等活动。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由双方协商确定,并在合同中列明。3.2.2双方应按照约定时间支付第三方中介的费用。3.3第三方中介的决策效力3.3.1第三方中介作出的调解、仲裁或判决结果,双方应予以尊重并履行。3.3.2如果一方对第三方中介作出的调解、仲裁或判决结果不服,可以向法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.工程设计图纸3.技术规范说明书4.施工方案5.材料合格证6.工程验收报告7.保险单据8.税务发票9.保密协议10.知识产权保护声明11.环境保护措施方案12.法律法规合规证明13.合同修改和补充协议14.工程变更记录二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未能按约定支付价款未能按约定提供施工条件未能按约定时间完成验收2.乙方违约行为未能按约定质量标准完成工程未能按约定进度完成工程未能履行保密义务3.第三方中介违约行为未能公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼职责未能按约定时间、地点、方式进行调解、仲裁或诉讼活动未能作出公正的调解、仲裁或判决结果三、法律名词及解释:1.合同履行:合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为:合同一方未能履行合同约定的义务。3.违约责任:违约方因违约行为应承担的法律责任。4.违约金:违约方支付给守约方的经济赔偿。5.不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。6.保险理赔:保险公司根据保险合同约定对保险事故造成的损失进行赔偿。7.知识产权:法律赋予创作者对其创作的作品享有的专有权利。8.环境保护:采取措施保护环境,防止环境污染和生态破坏。9.法律法规:国家制定的具有普遍约束力的法律和行政法规。10.仲裁:由仲裁机构对合同争议进行公正审理并作出具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程量争议解决方案:双方协商确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论