2024版建设工程服务合同

编号：__________2024版建设工程服务合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程服务合同合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章：服务范围和内容2.1服务范围2.2服务内容2.3服务标准2.4服务期限第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4价款调整第四章：合同的履行4.1履行地点4.2履行期限4.3履行方式4.4合同变更第五章：违约责任5.1违约定义5.2违约责任5.3违约赔偿第六章：争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点和机构6.3仲裁费用第七章：合同的解除和终止7.1解除条件7.2终止条件7.3解除和终止后的责任处理第八章：保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3泄密责任第九章：知识产权保护9.1知识产权定义9.2知识产权归属9.3侵权责任第十章：不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力后果处理10.3不可抗力证明第十一章：合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后果第十二章：附件12.1附件定义12.2附件内容12.3附件效力第十三章：其他条款13.1法律适用13.2合同语言13.3送达方式第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止合同编号：2024版建设工程服务合同第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体甲方：____________乙方：____________1.3合同签订地点和时间本合同于____年__月__日在________签订。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章：服务范围和内容2.1服务范围乙方应按照甲方的要求，为甲方的建设工程提供如下服务：（1）____________（2）____________（3）____________2.2服务内容乙方应按照甲方的要求，完成如下服务内容：（1）____________（2）____________（3）____________2.3服务标准（1）____________（2）____________（3）____________2.4服务期限乙方的服务期限为____年__月，自合同生效之日起计算。第三章：合同价格与支付3.1合同价格本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2支付方式（1）____________（2）____________（3）____________3.3支付时间（1）____________（2）____________（3）____________3.4价款调整合同价款调整的方式如下：（1）____________（2）____________（3）____________第四章：合同的履行4.1履行地点本合同的履行地点为________。4.2履行期限乙方的服务应按照合同约定的时间完成。4.3履行方式乙方应按照甲方的要求，以如下方式履行合同：（1）____________（2）____________（3）____________4.4合同变更合同变更的方式如下：（1）____________（2）____________（3）____________第五章：违约责任5.1违约定义违约是指合同一方未能履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。5.2违约责任违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此所遭受的损失。5.3违约赔偿违约赔偿的方式如下：（1）____________（2）____________（3）____________第六章：争议解决6.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2仲裁地点和机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为________，仲裁机构为________。6.3仲裁费用仲裁费用由败诉方承担。第八章：保密条款8.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等保密信息予以保密。8.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年止。8.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九章：知识产权保护9.1知识产权定义知识产权是指与建设工程相关的专利权、著作权、商标权等。9.2知识产权归属双方同意，乙方在合同约定的服务范围内创造的成果，其知识产权归甲方所有。9.3侵权责任如乙方侵犯第三方的知识产权，由乙方承担全部侵权责任。第十章：不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果处理因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。10.3不可抗力证明一方因不可抗力需解除或部分解除合同的，应提供相关证明文件。第十一章：合同的转让11.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让，转让方应提前____天通知对方，并提交转让协议及相关文件。11.3转让后果转让须经双方协商一致，并签订书面转让协议。第十二章：附件12.1附件定义附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.2附件内容附件包括合同的补充协议、技术规格书、工程图纸等。12.3附件效力附件的修改或补充，须经双方书面确认。第十三章：其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同语言本合同及附件均以中文书写。13.3送达方式双方的函件均应以书面形式送达对方指定的地址。第十四章：附则14.1合同的解释本合同未尽事宜，双方可协商补充。14.2合同的修订合同的修订须经双方书面同意。14.3合同的废止合同的废止须经双方书面同意。合同编号：2024版建设工程服务合同甲方（签字）：____________日期：____年__月__日乙方（签字）：____________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明甲方附加条款一：优先采购权甲方享有在合同期限内，优先采购乙方提供的产品或服务的权利。乙方应保证在同等条件下，甲方享有价格优惠和优先供货的权利。甲方附加条款二：质量保证乙方应对提供的产品或服务质量负责，确保其符合甲方的要求和国家相关标准。如乙方提供的产品或服务出现质量问题，乙方应承担相应的修复、更换或赔偿责任。甲方附加条款三：工期延误如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式如下：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的____‰作为违约金。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明乙方附加条款一：技术支持乙方应提供必要的技术支持，确保甲方能够正确使用产品或服务。技术支持包括但不限于产品安装、操作培训、故障排查等。乙方附加条款二：知识产权乙方保证其提供的产品或服务不侵犯第三方的知识产权。如因乙方原因导致甲方遭受知识产权侵权投诉，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方附加条款三：保密乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一：中介费用第三方中介在促成合同签订过程中，应向甲方和乙方收取中介费用。中介费用的收取标准、支付方式和支付时间由甲乙双方与第三方中介协商确定。第三方中介附加条款二：中介责任第三方中介应保证其提供的信息真实、准确、完整。如因第三方中介原因导致甲乙双方遭受损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介附加条款三：保密第三方中介应对在合同履行过程中获知的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。如第三方中介违反保密义务，导致甲方、乙方遭受损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术规格书2.工程图纸3.补充协议4.产品说明书5.服务流程说明6.质量保证书7.知识产权证明文件8.保密协议9.中介服务协议10.保险单据11.验收标准和方法12.付款凭证13.业绩证明14.双方公司资质证明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付服务费用未提供必要的合作条件未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定提供服务或产品服务质量或产品质量不符合约定未在约定时间内完成工作3.第三方中介违约行为：提供虚假信息或误导双方未按约定提供中介服务泄露合同保密信息三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.知识产权：指专利权、著作权、商标权等与建设工程相关的权利。5.保密义务：当事人对合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:按照合同约定向甲方支付违约金，并根据实际情况协商调整工期。2.产品质量问题：solution:乙方负责修复、更换有质量问题的产品，或向甲方赔偿损失。3.信息泄露：solution:违约方承担赔偿责任，并签订补充保密协议加强信息保护。4.支付争议：