2024建设工程施工合同书标准文本

编号：__________2024建设工程施工合同书标准文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同书标准文本合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的履行和验收第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程投资第三章：施工组织和施工计划3.1施工组织3.2施工进度计划3.3关键节点及工期要求3.4施工措施第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量检验和验收4.4质量争议的处理第五章：工程安全5.1安全生产目标5.2安全措施和管理制度5.3安全事故的处理5.4安全生产费用的支付第六章：材料和设备6.1材料和设备的供应6.2材料和设备的要求6.3材料和设备的验收6.4材料和设备的保管和使用第七章：工程造价和支付7.1工程造价的确定7.2工程预付款7.3工程进度款7.4工程竣工结算7.5工程质量保证金第八章：合同价款的调整8.1合同价款调整的条件8.2合同价款调整的方法8.3合同价款调整的程序第九章：违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的具体规定9.3违约金的计算方法9.4违约争议的解决方式第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的管辖地点10.3仲裁或诉讼的时效第十一章：合同的履行和验收11.1合同的履行期限11.2合同的验收程序11.3验收结果的处理第十二章：附则12.1合同的签订日期12.2合同的有效期限12.3合同的份数和保管第十三章：附件13.1附件的名称和份数13.2附件的生效和保管第十四章：其他约定14.1双方的其他约定内容14.2约定的生效和解除条件14.3约定的争议解决方式合同编号：2024建设工程施工合同书标准文本第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包方：__________（名称），地址：__________，法定代表人：__________，联系方式：__________。（1.1.2）承包方：__________（名称），地址：__________，法定代表人：__________，联系方式：__________。1.2合同标的（1.2.1）工程名称：__________。（1.2.2）工程地点：__________。（1.2.3）工程内容：__________。（1.2.4）工程规模：__________。1.3合同文件的组成（1.3.1）合同协议书（1.3.2）中标通知书（1.3.3）投标文件（1.3.4）合同专用条款（1.3.5）合同通用条款（1.3.6）技术标准和要求（1.3.7）图纸（1.3.8）已标价的工程量清单（1.3.9）其他文件1.4合同的生效、变更和解除（1.4.1）合同自双方签字盖章之日起生效。（1.4.2）合同的变更需经双方协商一致，并书面确认。（1.4.3）合同的解除需按照合同约定或法律规定执行。1.5合同的履行和验收（1.5.1）承包方应按照合同约定完成工程建设。（1.5.2）发包方应按照合同约定支付工程价款。（1.5.3）工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。第二章：工程概况2.1工程地点（2.1.1）工程位于__________。2.2工程规模（2.2.1）工程的总建筑面积为__________平方米。2.3工程内容（2.3.1）包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.4工程投资（2.4.1）工程总投资为__________元。第三章：施工组织和施工计划3.1施工组织（3.1.1）承包方应制定施工组织设计，并报发包方审批。（3.1.2）承包方应按照施工组织设计进行施工。3.2施工进度计划（3.2.1）承包方应制定施工进度计划，并报发包方审批。（3.2.2）承包方应按照施工进度计划完成工程。3.3关键节点及工期要求（3.3.1）关键节点为__________。（3.3.2）总工期为__________天。3.4施工措施（3.4.1）承包方应采取措施保证施工安全和质量。第四章：工程质量4.1质量标准（4.1.1）工程质量应符合国家验收标准。4.2质量保证措施（4.2.1）承包方应建立健全质量管理体系。（4.2.2）承包方应进行自检、互检和专检。4.3质量检验和验收（4.3.1）工程验收包括初步验收和最终验收。（4.3.2）验收不合格的工程，承包方应负责返工、整改。4.4质量争议的处理（4.4.1）质量争议由双方协商解决，协商不成的，按合同约定处理。第五章：工程安全5.1安全生产目标（5.1.1）实现零事故的安全生产目标。5.2安全措施和管理制度（5.2.1）承包方应制定安全措施和管理制度，并报发包方审批。（5.2.2）承包方应按照安全措施和管理制度进行施工。5.3安全事故的处理（5.3.1）发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并采取措施防止事故扩大。5.4安全生产费用的支付（5.4.1）安全生产费用包括__________元。第六章：材料和设备6.1材料和设备的供应（6.1.1）材料和设备由承包方负责供应。（6.1.2）发包方应按照合同约定及时提供材料和设备。6.2材料和设备的要求（6.2.1第八章：合同价款的调整8.1合同价款调整的条件（8.1.1）合同价款的调整应符合合同约定和国家相关法律法规的规定。（8.1.2）合同价款的调整包括但不限于工程变更、工程量增减、材料价格波动等。8.2合同价款调整的方法（8.2.1）合同价款的调整应按照合同约定的计算方法进行。（8.2.2）合同价款的调整应经过双方协商一致。8.3合同价款调整的程序（8.3.1）合同价款调整的申请应由承包方提出，并提交相关证明材料。（8.3.2）发包方应在收到申请后____个工作日内审批。第九章：违约责任9.1违约行为的界定（9.1.1）违约行为包括未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。（9.1.2）违约行为还包括违反合同附随义务的行为。9.2违约责任的具体规定（9.2.1）违约方应承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失。（9.2.2）违约方的赔偿金额应根据违约程度和造成的损失确定。9.3违约金的计算方法（9.3.1）违约金的具体计算方法应按照合同约定执行。（9.3.2）如合同未约定，违约金按合同总价款的____%计算。9.4违约争议的解决方式（9.4.1）违约争议应通过协商解决。（9.4.2）协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。第十章：争议解决10.1争议的解决方式（10.1.1）争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。（10.1.2）双方应尽力维护合同的履行，避免争议的发生。10.2仲裁或诉讼的管辖地点（10.2.1）仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院管辖。（10.2.2）如双方另有约定，从其约定。10.3仲裁或诉讼的时效（10.3.1）争议解决的时效为自知道或应当知道权利被侵害之日起____年内。第十一章：合同的履行和验收11.1合同的履行期限（11.1.1）合同的履行期限为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。11.2合同的验收程序（11.2.1）工程验收应按照合同约定的程序进行，包括初步验收和最终验收。11.3验收结果的处理（11.3.1）验收合格的工程，发包方应按照合同约定支付工程价款。（11.3.2）验收不合格的工程，承包方应负责返工、整改。第十二章：附则12.1合同的签订日期（12.1.1）本合同签订日期为____年__月__日。12.2合同的有效期限（12.2.1）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。12.3合同的份数和保管（12.3.1）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三章：附件13.1附件的名称和份数（13.1.1）附件名称：__________，份数：____份。13.2附件的生效和保管（13.2.1）附件自双方签字盖章之日起生效，由__________方负责保管。第十四章：其他约定14.1双方的其他约定内容（14.1.1）双方约定：__________。14.2约定的生效和解除条件（14.2.1）约定的生效条件：__________。（14.2.2）约定的解除条件：__________。14.3约定的争议解决方式（14.3.1）双方约定争议解决方式为：__________。甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方变更权（1.1.1）甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权根据项目需要对工程设计进行变更。（1.1.2）甲方变更工程设计应提前____个工作日通知乙方，并提供变更图纸和相关技术要求。1.2甲方监督权（1.2.1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全符合合同要求。（1.2.2）甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。1.3甲方终止权（1.3.1）在乙方严重违反合同约定，影响工程质量和工期的情况下，甲方有权终止合同。（1.3.2）甲方终止合同应提前____个工作日通知乙方，并按照合同约定处理后续事宜。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方工期保证（2.1.1）乙方承诺按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。（2.1.2）乙方应保证工程质量，如工程质量不符合合同约定，乙方应承担返工、整改等费用。2.2乙方保密义务（2.2.1）乙方应对甲方的商业秘密和核心技术予以保密，不得泄露给第三方。（2.2.2）乙方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。附加条款三：第三方中介时的特殊规定3.1第三方中介的职责（3.1.1）第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。（3.1.2）第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用（3.2.1）第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定。（3.2.2）第三方中介的费用应在合同中明确，并在支付方式、支付时间等方面达成一致。3.3第三方中介的解除（3.3.1）如甲方和乙方协商一致，可以解除第三方中介的合同。（3.3.2）解除第三方中介合同应提前____个工作日通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.质量检验标准5.安全管理制度6.材料和设备供应合同7.保险单据8.工程量清单9.工程结算报告10.变更订单11.验收报告12.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为（1.1）未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。（1.2）未按约定提供施工场地、施工条件或材料设备。（1.3）未按约定时间完成设计变更审批。2.乙方违约行为（2.1）未按约定时间完成工程或擅自变更设计。（2.2）工程质量不符合约定标准。（2.3）未按约定保护甲方商业秘密和技术秘密。3.第三方中介违约行为（3.1）未中立公正地处理合同争议。（3.2）未按约定时间完成协调工作。（3.3）收取费用不符合约定标准。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定，不履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.工程质量：工程符合国家验收标准和合同约定的质量要求。6.第三方中介：独立于甲方和乙方之外的，协助处理合同履行过程中的争议和问题的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误（1.1）原因：设计变更、材料设备延迟到货、恶劣天气等。（1.2）解决办法：协商调整工期，增派人力物力，优化施工计划。2.工程质