一级造价工程师《造价管理》2024年怀化市沅陵县考前冲刺预测试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年怀化市沅陵县考前冲刺预测试卷第1题：单选题(本题1分)关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越高C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强第2题：单选题(本题1分)技术方案经济效果评价中，关于增值税的说法，错误的有（）。A.增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担B.增值税关系到纳税人的经营成本和经营利润C.销项税额应向买方收取D.进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务，支付或负担的增值税额第3题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（）。A.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平B.VI＞1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平C.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本D.VI＞1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定第4题：单选题(本题1分)下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是（）。A.签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额.暂估价的合同总金额B.暂估价包括以计日工方式支付的金额C.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更D.暂估价必然发生第5题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第6题：单选题(本题1分)采用△IRR进行互斥方案比选时，下列说法不正确的是（）。A.首先需要进行方案的绝对经济效果检验B.若△IRR＞基准收益率，选择投资额大的方案C.若△IRR＞基准收益率，选择投资额小的方案D.△IRR就是两方案NPV相等时对应的折现率第7题：单选题(本题1分)建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（）负责。①建筑施工企业②实行施工总承包的，由总承包单位负总责③分包单位向建设单位负责④分包单位对分包工程不承担安全生产责任A.①B.①②C.①②③D.①②③④第8题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，下列属于A系列合同文件是（）。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.分包商与总承包商D.建筑师与承包人第9题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（）工程施工招标。A.设计和施工不是由同一承包商承担的B.设计和施工由同一承包商承担的C.采购和施工不是由同一承包商承担的D.采购和施工由同一承包商承担的第10题：单选题(本题1分)根据《民法典（合同编）》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行第11题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第12题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本降低C.负债融资难度提升D.市场风险承受力增强第13题：单选题(本题1分)设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构建D.工程项目建设方案设计第14题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限第15题：单选题(本题1分)下列有关税收的说法中，错误的是（）。A.企业所得税实行25%的比例税率B.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税D.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税第16题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目第17题：单选题(本题1分)根据《土地管理法》，征收耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收（）。A.前5年平均年产值的6~10倍B.前3年平均年产值的6~10倍C.前5年平均年产值的4~6倍D.前3年平均年产值的4~6倍第18题：单选题(本题1分)采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同第19题：单选题(本题1分)香港工程造价管理模式是沿袭（）的做法。A.美国B.英国C.法国D.日本第20题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.40%B.35%C.30%D.25%第21题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第22题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于（）人。A.6B.8C.10D.12第23题：单选题(本题1分)下列关于互斥型方案静态评价方法描述错误的是（）。A.根据年折算费用，选择最小者为最优方案B.静态评价方法仅适用于方案初评或作为辅助评价方法采用C.增量投资回收期大于基准投资回收期时，投资额大的方案可行D.增量投资收益率大于基准投资收益率时，投资额大的方案可行第24题：单选题(本题1分)下列资金成本中，可用来比较建设工程各种融资方式优劣的是（）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务第25题：单选题(本题1分)根据《政府采购法》，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用（）方式采购。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价第26题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》的附件不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书第27题：单选题(本题1分)某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同第28题：单选题(本题1分)合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任第29题：单选题(本题1分)在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为（）。A.德尔菲法B.歌顿法C.头脑风暴法D.强制确定法第30题：单选题(本题1分)成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算——成本分析——成本考核B.成本分析——成本考核——成本核算C.成本考核——成本核算——成本分析D.成本分析——成本核算——成本考核第31题：单选题(本题1分)某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第32题：单选题(本题1分)下列对于构思工程项目系统框架叙述不正确的是（）。A.首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位B.工程项目必须通过定位策划作出粗略定位C.工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质D.工程项目定位是决定工程项目的规格和档次第33题：单选题(本题1分)出租者将自己经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为（）。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁第34题：单选题(本题1分)在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第35题：单选题(本题1分)某分部工程划分为4个施工过程、3个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，则流水步距为（）天。A.1B.2C.4D.6第36题：单选题(本题1分)下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（）。A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高D.资产负债率中的负债，只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产第37题：单选题(本题1分)施工承包单位风险最小的合同计价方式是（）。A.总价合同B.百分比酬金合同C.单价合同D.目标成本加奖罚合同第38题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见第39题：单选题(本题1分)对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应第40题：单选题(本题1分)用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表投资第41题：单选题(本题1分)采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中A类因素是指累积频率（）范围内的因素。A.0～70%B.0～80%C.80～90%D.90～100%第42题：单选题(本题1分)某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变，按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）。A.F1B.F2C.F3D.F4第43题：单选题(本题1分)下列关于国际货币基金组织和世界银行贷款特点的说法正确的是（）。A.国际货币基金组织主要提供用于确定工程项目的贷款B.国际货币基金组织不与任何企业发生业务C.世界银行的贷款只限于成员国的财政和金融当局D.世界银行贷款期限为1～5年第44题：单选题(本题1分)下列控制措施中属于主动控制措施的是（）。A.采用科学手段定期检查工程实施过程B.依据合同合理确定工程索赔费用C.应用科学方法定量分析工程风险D.根据工程实施情况及时纠正偏差第45题：单选题(本题1分)下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目第46题：单选题(本题1分)建设工程项目后评价采用的基本方法（）。A.对比分析法B.效应判断法C.影响评价法D.效果梳理法第47题：单选题(本题1分)下列选项中不属于债权债务终止的情形是（）。A.债务已经按照约定履行合同终止B.债务人依法将标的物提存合同终止C.债权和债务同归于一人的，合同的权利义务终止，但涉及第三人利益的除外D.合同中结算和清理条款的效力失效第48题：单选题(本题1分)在进行投资方案现金流量基本要素分析时，下列补贴中（）不能作为项目的财务效益中补贴收入。A.与资产相关的政府补贴B.先征后返的增值税C.按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算的定额补贴D.政府扶持给予的其他形式的补贴第49题：单选题(本题1分)下列关于工程项目目标控制方法的说法，正确的是（）。A.通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题B.直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具C.网络计划法和香蕉曲线都可以用来控制工程进度D.控制图法和排列图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法第50题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，企业将法定公积金转为资本时，预留存的该项公积金不低于（）。A.转增前公司注册资本的10%B.转增前公司注册资本的25%C.转增后公司注册资本的10%D.转增后公司注册资本的25%第51题：单选题(本题1分)某企业第1至5年每年初等额投资，年收益率为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（）万元。A.124.18B.148.91C.163.80D.181.82第52题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（）。A.正常生产年份的选择比较困难B.计算期的确定比较困难C.未考虑投资回收后的经济效果D.需要事先确定基准收益率第53题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第54题：单选题(本题1分)与传统的贷款融资方式不同，项目融资的担保来源主要是（）。A.项目资产和预期收益B.项目投资者的资信水平C.项目第三方担保D.长期供货协议第55题：单选题(本题1分)针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。A.成本和数量占比较高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高第56题：单选题(本题1分)关于施工成本管理各项工作之间的关系说法，正确的是（）。A.成本计划能对成本控制的实施进行监督B.成本核算是成本计划的基础C.成本核算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第57题：单选题(本题1分)在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第58题：单选题(本题1分)对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的(）A.投资估算B.初步设计总概算C.施工图预算D.承包合同价第59题：单选题(本题1分)下列资金成本中，属于筹资阶段发生且具有一次性特征的是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息第60题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，功能整理包含的工作有：①选出最基本的功能；②编制功能卡片；③明确各功能之间的关系；④排列成功能系统图；⑤对功能定义做必要的修改、补充和取消。进行上述工作的正确顺序是（）。A.③一①一⑤一④一②B.②一①一③一⑤一④C.⑤一②一①一③一④D.①一③一②一④一⑤第61题：多选题(本题2分)与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要是以（）来安排融资。A.项目资产B.预期现金流C.项目第三方担保D.项目管理的能力E.预期收益第62题：多选题(本题2分)某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论有（）。A.净现值对建设投资波动最敏感B.初始投资方案的净现值为128C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%第63题：多选题(本题2分)使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收，验收合格后方可使用。A.施工总承包单位B.分包单位C.出租单位D.安装单位E.监理单位第64题：多选题(本题2分)基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于基本功能的有（）。A.日历和任务管理B.电子招标C.工作流管理D.在线项目管理E.文档管理第65题：多选题(本题2分)关于工程造价基本概念的理解正确的有（）。A.从业主的角度看，工程造价就是工程的发包价格B.静态投资包含动态投资C.动态投资包含静态投资D.静态投资就是建设项目总投资E.非生产性工程项目的总投资就是固定资产投资第66题：多选题(本题2分)下列负债融资方式中属于信贷方式融资是指（）。A.商业银行贷款B.发行债券C.出口信贷D.融资租赁E.国际金融机构贷款第67题：多选题(本题2分)建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程在各施工段上的流水节拍成倍数关系B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上可连续作业E.施工段之间可能有空闲时间第68题：多选题(本题2分)下列属于项目目标控制中的主动控制措施的有（）。A.进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作B.分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划C.根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施D.针对可能出现的偏离，制定备用方案E.根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整第69题：多选题(本题2分)根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.因重大过失造成对方财产损失E.订立合同时显失公平第70题：多选题(本题2分)下列属于项目管理实施规划内容的是（）。A.项目概况B.组织方案C.技术措施D.成本计划E.财务评价指标汇总表第71题：多选题(本题2分)下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的第72题：多选题(本题2分)工程项目多方案比选的内容有（）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案第73题：多选题(本题2分)在工程经济学中，利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，它是指（）。A.占用资金所付的代价B.放弃现期消费所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得的补偿D.资金的一种机会成本E.高于社会平均利润率的利润第74题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案第75题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用第76题：多选题(本题2分)应用净现值指标评价投资方案经济效果的优越性有（）。A.能够直接反映项目单位投资的使用效率B.能够全面考虑项目在整个计算期内的经济状况C.能够直接说明项目运营期各年的经营成果D.能够全面反映项目投资过程的收益程度E.能够直接以金额表示项目的盈利水平第77题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，政府采购可采用的方式有（）。A.单一来源采购B.公开招标C.邀请招标D.议标E.直接采购第78题：多选题(本题2分)关于流水施工方式特点的说法，正确的是（）。A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本第79题：多选题(本题2分)评标报告应如实记载以下内容：（）。A.评标委员会成员名单B.开标记录C.符合要求的投标一览表D.废标情况说明E.中标人第80题：多选题(本题2分)根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.资源稀缺的少数商品D.国家投资开发的高新技术类服务E.重要的公益性服务

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：利息备付率应分年计算。利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高。利息备付率应大于1，并结合债权人的要求确定。2、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：增值税。选项B：增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担，因此与纳税人的经营成本和经营利润无关；增值税税额不影响经营成本和经营利润，不在利润表中予以体现，其实质是代税务机关收取的税费。3、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是功能评价。（1）VI＝1，评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，合理匹配，功能的现实成本合理。（2）VI＜1，评价对象的成本比重大于其功能比重，目前所占的成本偏高，将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。（3）VI＞1，评价对象的成本比重小于其功能比重。原因有三种：第一，现实成本偏低，不能满足应具有的功能要求，改善方向是增加成本；第二，存在过剩功能，改善方向是降低功能水平；第三，功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况，不列为改进对象。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。5、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。6、【正确答案】：C【试题解析】：互斥型方案经济效果评价包括两部分内容：一是考察各个方案自身的经济效果，即进行绝对（经济〉效果检验，二是考察方案的相对最优性，称为相对（经济）效果检验。显然，本身就不可行的方案不能纳入比较，所以两种检验的目的和作用不同，缺一不可，从而确保所选方案不但可行而且最优。增量投资内部收益率就是两个NPV相等时的折现率。若△IRR>ic则说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案。7、【正确答案】：B【试题解析】：此题考核安全生产责任制度建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，依法分包的，总包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。（故选择B）8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P18知识点：发达国家和地区的造价工程管理。A系列是关于业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同文件。A选项是B系列，B选项是C系列。9、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P317知识点：国内工程施工合同示范文本。《标准施工招标文件》的相关规定适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。10、【正确答案】：A【试题解析】：《民法典（合同编）》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。11、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润12、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资本结构。如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。参见教材P243。13、【正确答案】：B【试题解析】：工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次14、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P25设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。15、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是与项目有关的税收规定。选项B，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。17、【正确答案】：D【试题解析】：征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。其中，土地补偿费，为该耕地被征收前3年平均年产值的6~10倍；安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前3年平均年产值的4~6倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前3年平均年产值的15倍。见教材第五章第三节P292。【考核要点】征收土地的补偿。18、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P256知识点：项目融资的主要方式。两种融资方式中，政府与私营部门签署的合同类型不尽相同，BOT项目的合同类型是特许经营合同，而PFI项目中签署的是服务合同，PFI项目的合同中一般会对设施的管理、维护提出特殊要求。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P15知识点：发达国家和地区的工程造价管理。香港工程造价管理模式是沿袭英国的做法。20、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：项目资本金制度。对与产能过剩的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比率为35%；钢铁、电解铝为40%。21、【正确答案】：D【试题解析】：教材认为：“技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。22、【正确答案】：A【试题解析】：已取消考点，题目仅供参考23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P188知识点：静态评价方法。增量投资回收期小于基准投资回收期时，投资额大的方案可行。24、【正确答案】：C【试题解析】：个别资金成本的高低可作为比较各种融资方式优劣的一个依据。25、【正确答案】：B【试题解析】：根据《政府采购法》，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用竞争性谈判方式采购。26、【正确答案】：B【试题解析】：FIDIC《施工合同条件》由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。27、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P48知识点：合同履行。逾期交付标的就低原则，应按国家确定的最新价格3400元/吨结算。28、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。选项B的选择权在未违约的一方，选项C未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿而不能同时选择。29、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P217歌顿（Gorden）法的指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路。在研究到新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家作一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。30、【正确答案】：A【试题解析】：施工成本管理的流程：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。31、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：功能评价。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.4375，30/800=0.0375。价值指数分别为：0.25/0.25=1，0.30/0.275=1.09，0.38/0.4375=0.87，0.07/0.0375=1.87，丙部件价值系数最小应优先改进。32、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字搂，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P236知识点：项目资金筹措的渠道与方式。经营租赁是出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金。34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P238本题考查的是资金成本的构成、性质、作用。综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。35、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P113知识点：流水施工的基本组织方式。采用的是加快的成倍节拍流水施工，确定流水步距，K=min[6，4，4，2]=2（天）。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P180知识点：偿债能力指标。偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高；短期负债能形成企业资产。37、【正确答案】：B【试题解析】：注意掌握不同计价方式的合同比较及合同类型的选择。38、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P25知识点：建设工程质量管理条例。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。39、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工标段划分。工程项目施工是一个复杂的系统工程，影响标段划分的因素有很多。应根据工程项目的内容、规摸和专业复杂程度确定招标范围，合理划分标段。对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。但采用这种承包方式，有可能使工程报价相对较高。对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各专业承包单位并签订施工合同。采用这种承包方式，建设单位一般可得到较为满意的报价，有利于控制工程造价。40、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程项目计划体系。年度竣工投产交付使用计划表用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目计划与控制。在一般情况下，将影响质量的因素分为三类，累计频率在0～80%范围内的因素，称为A类因素，是主要因素；在80%～90%范围内的为B类因素，是次要因素；在90%～100%范围内的为C类因素，是一般因素。42、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P213本题考查的是功能评价。F4的成本降低额最高，为最优先改进的对象。43、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P235（1）国际货币基金组织（1nternationa1MoaryFund，IMF）。IMF的贷款只限于成员国的财政和金融当局，IMF不与任何企业发生业务，贷款用途先于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1～5年。（2）世界银行（TheWor1dBank）。世界银行主要提供用于确定工程项目的贷款，以鼓励较不发达国家生产与资源的开发。世行贷款仅限于会员国，凡参加世界银行的国家必须首先是国际货币基金组织的成员国，若贷款对象为非会员国的政府时，则该贷款须由会员国政府、中央银行和世界银行认可的机构进行担保。贷款的发放和管理按照项目周期进行，必须专款专用，并接受世界银行的监督。贷款期限一般较长，最长可达30年。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P98知识点：工程项目目标控制的内容、措施和方法。主动控制是一种前馈控制。实施主动控制，可采取以下措施：①详细调查并分析研究外部环境条件，已确定影响目标实现和计划实施的各种有利和不利因素，并将这些因素考虑到计划和其他管理职能之中；②识别风险，努力将各种风险影响目标实现和计划实施的潜在因素揭示出来，为风险分析和管理提供依据，并在计划实施过程中做好风险管理工作；③用科学的方法制订计划；，④高质量地做好组织工作，使组织与目标和计划高度一致，把目标管理的任务与管理职能落实到适当的机构和人员，做到职权与职责明确，使全体成员能够通力合作，为共同实现目标而努力；⑤制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况；⑥计划应有适当的松弛度，即计划应留有余地；⑦沟通信息流通渠道，加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。公益性投资项目不实行资本金制度。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P66项目后评价的基本方法是对比法。47、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是民法典合同编。有下列情形之一的，债权债务终止：（1）债务已经履行；（2）债务相互抵销；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债权人免除债务；（5）债权债务同归于一人；（6）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。48、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P302知识点：工程项目经济评价报表的编制。补贴收入：先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算的定额补贴、政府扶持给予的其他形式的补贴。49、【正确答案】：C【试题解析】：通过因果分析图，可以发现工程项目中某种质量问题产生原因。直方图可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。排列图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具。控制图法和排列图法分别属于质量控制的动态和静态分析方法。50、【正确答案】：B【试题解析】：法定公积金按照税后利润扣除弥补亏损后余额的10%提取，法定公积金达到注册资本的50%时可不再提取。法定公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金，转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。51、【正确答案】：B【试题解析】：每年初投资额A=1000*10%/{[（1+10%）5-1]（1+10%）}=148.91万元。52、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P178知识点：经济效果评价的内容及指标体系。正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。，因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。53、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P55本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。54、【正确答案】：A【试题解析】：与其他融资过程相比，项目融资主要以项目的资产、预期收益、预期现金流等来安排融资，而不是以项目的投资者或发起人的资信为依据。55、【正确答案】：B【试题解析】：ABC分析法，首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图然后将占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。56、【正确答案】：D【试题解析】：成本预测是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本预测、成本计划、成本控制和成本考核等的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。57、【正确答案】：A【试题解析】：个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。58、【正确答案】：B【试题解析】：所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。在项目可行性研究阶段，按照有关规定编制的投资估算，经有关部门批准，作为该项目的控制造价。在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟建项目工程造价的最高限额。见教材第一章第二节P9。【考核要点】工程造价的合理确定。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P237资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。60、【正确答案】：B【试题解析】：功能整理的主要任务就是绘制功能系统图，其工作程序如下：(1)编制功能卡片；(2)选出最基本的功能；(3)明确各功能之间的关系；(4)对功能定义做必要的修改、补充和取消；(5)按上下位关系，将经过调整、修改和补充的功能，排列成功能系统图。61、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P246知识点：项目融资的特点和程序-项目导向。与其他融资过程相比，项目融资主要以项目的资产、预期收益、预期现金流等来安排融资，而不是以项目的投资者或发起人的资信为依据。62、【正确答案】：ABE【试题解析】：选项A，建设投资临界点最小，所以净现值对建设投资波动最敏感；选项B，确定性分析计算的净现值为128，即初始投资方案的净现值为128；选项C，经营成本临界点为8%，产品价格临界点为7%，净现值对经营成本变动的敏感性低于对产品价格变动的敏感性；选项D，建设投资波动最大为5%，产品价格波动最大为7%，经营成本波动最大为8%；选项E，产品价格临界点为7%，即按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%。63、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P31知识点：建设工程安全生产管理条例。《建设工程安全生产管理条例》第35条第1款规定：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。64、【正确答案】：ACE【试题解析】：65、【正确答案】：CE【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。选项A错误，从投资者（业主）的角度分析，建设工程造价就是建设工程项目固定资产总投资；选项B错误，动态投资包括静态投资；选项D错误，建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。66、【正确答案】：ACE【试题解析】：2021教材P233信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。包括：商业银行贷款、政策性银行贷款、出口信贷、银团贷款、国际金融机构贷款。67、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P113本题考查的是异节奏流水施工。成倍节拍流水施工的特点如下：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。68、【正确答案】：ABD【试题解析】：知识点：工程项目目标控制的内容、措施。主动控制是一种面对未来的控制（事前控制，前馈控制）。实施主动控制，可以采取以下措施：（1）详细调查并分析研究外部环境条件；（2）识别风险；（3）用科学的方法制订计划；（4）高质量地做好组织工作；（5）制定必要的备用方案；（6）计划应有适当的松弛度；