高炮施工合同与工程项目的协调

高炮施工合同与工程项目的协调合同编号：__________高炮施工合同与工程项目的协调甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供高炮施工服务，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目规模：__________1.4工程项目工期：__________二、高炮施工内容2.1乙方根据甲方提供的技术方案和施工图纸，负责高炮施工的具体实施。2.2乙方应按照甲方的要求，确保高炮施工的质量和进度。2.3乙方应按照甲方的要求，对高炮施工过程中出现的问题进行及时整改。三、合同价格3.1双方确认，本合同的高炮施工价格为：__________元（大写：__________元整）。3.2乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%。3.3剩余合同总价款的____%，乙方应在工程验收合格后支付。四、工期及进度4.1乙方应按照甲方提供的施工计划和工期要求，合理安排施工人员、设备及材料，确保工程按时完成。4.2乙方应在每个施工阶段结束后，向甲方报告施工进度。4.3乙方如因特殊情况导致无法按期完成工程，应提前____个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。五、质量及验收5.1乙方应严格按照甲方提供的设计文件、技术规范和施工图纸进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格的标准为：__________。5.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至验收合格。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，由此产生的费用由乙方承担。6.3如乙方违反合同规定，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.高炮施工技术方案2.高炮施工图纸3.施工计划和工期要求4.设计文件5.技术规范6.施工验收标准7.违约金计算公式8.赔偿责任评估报告二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程认定标准：逾期天数超过合同约定的期限。2.未按约定质量完成工程认定标准：工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。3.违反合同规定导致损失认定标准：违反合同条款，导致甲方损失的情况。三、法律名词及解释：1.高炮施工：指利用高炮设备进行广告宣传或军事训练的活动。2.工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认其是否符合设计文件和合同要求。3.违约金：违反合同约定的一方按照约定向守约方支付的金钱赔偿。4.赔偿责任：因违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：提前沟通，调整施工计划，增派施工人员或设备。2.工程质量问题解决办法：立即整改，停工整顿，重新施工至符合验收标准。3.合同条款不明确解决办法：双方协商补充合同条款，明确责任和义务。4.争议解决解决办法：友好协商，协商不成时向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供高炮施工服务。2.乙方按照甲方要求进行高炮施工的实施。3.