户用光伏劳务承包合同

户用光伏劳务承包合同第一篇范文：合同编号：[insertcontractnumber]本合同由以下双方签订：甲方：[insertpartyA'sname]地址：[insertpartyA'saddress]代表人：[insertpartyA'srepresentative]乙方：[insertpartyB'sname]地址：[insertpartyB'saddress]代表人：[insertpartyB'srepresentative]鉴于甲方为户用光伏项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的劳务承包商，双方经友好协商，就乙方为甲方提供户用光伏项目的劳务服务事宜达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：乙方负责为甲方提供户用光伏项目的安装、调试、验收等全部劳务工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币[insertcontractprice]元整（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），包括但不限于劳务人员工资、材料费、交通费、住宿费、税费等一切与工程有关的费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、合同工期3.1合同工期自甲方与乙方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成全部劳务工作。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、劳务人员4.1乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。4.2乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员遵守甲方的工作纪律和安全生产规定。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2乙方应按照甲方提供的材料进行施工，并对材料的合理使用负责。六、质量保证6.1乙方应对施工过程中的质量问题负责，并按照甲方的要求进行整改。6.2工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应负责及时修复。七、付款方式7.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程验收合格并办理完相关手续后，支付合同价款的40%。7.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时提供发票。八、违约责任8.1如乙方未按照合同约定的工期完成劳务工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×0.5%×逾期天数。8.2如甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。九、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的修改和解除应经双方协商一致，并书面确认。十一、其他约定11.1本合同附件为双方确认的工程量清单、材料供应清单等。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表人（签名）：______________代表人（签名）：______________签订日期：[insertcontractsigningdate]附件：工程量清单、材料供应清单等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导本合同由以下三方签订：甲方：[insertpartyA'sname]地址：[insertpartyA'saddress]代表人：[insertpartyA'srepresentative]乙方：[insertpartyB'sname]地址：[insertpartyB'saddress]代表人：[insertpartyB'srepresentative]丙方：[insertpartyC'sname]地址：[insertpartyC'saddress]代表人：[insertpartyC'srepresentative]鉴于甲方为户用光伏项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的劳务承包商，丙方为项目质量监督和验收的第三方机构，三方经友好协商，就乙方为甲方提供户用光伏项目的劳务服务事宜达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：乙方负责为甲方提供户用光伏项目的安装、调试、验收等全部劳务工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币[insertcontractprice]元整（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），包括但不限于劳务人员工资、材料费、交通费、住宿费、税费等一切与工程有关的费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、合同工期3.1合同工期自甲方与乙方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成全部劳务工作。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、劳务人员4.1乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。4.2乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员遵守甲方的工作纪律和安全生产规定。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2乙方应按照甲方提供的材料进行施工，并对材料的合理使用负责。六、质量监督与验收6.1丙方作为第三方机构，负责对工程的质量进行监督和验收。6.2工程验收合格后，丙方应向甲方提供验收报告。如工程存在质量问题，丙方应提出整改意见，乙方应按照丙方的意见进行整改。七、付款方式7.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程验收合格并办理完相关手续后，支付合同价款的40%。7.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时提供发票。八、甲方权益保障8.1乙方应保证甲方在合同约定的工期内获得高质量、高效率的劳务服务。8.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。8.3乙方应遵守合同约定，不得擅自将合同权利和义务转让给第三方。8.4乙方应承担因工程质量问题导致的全部责任，包括但不限于返工、整改、赔偿等。九、违约责任9.1如乙方未按照合同约定的工期完成劳务工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×0.5%×逾期天数。9.2如甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。9.3如丙方未按照约定进行质量监督和验收，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。十、合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的修改和解除应经三方协商一致，并书面确认。十一、其他约定11.1本合同附件为双方确认的工程量清单、材料供应清单等。11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________代表人（签名）：______________代表人（签名）：______________代表人（签名）：______________签订日期：[insertcontractsigningdate]附件：工程量第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导本合同由以下三方签订：甲方：[insertpartyA'sname]地址：[insertpartyA'saddress]代表人：[insertpartyA'srepresentative]乙方：[insertpartyB'sname]地址：[insertpartyB'saddress]代表人：[insertpartyB'srepresentative]丙方：[insertpartyC'sname]地址：[insertpartyC'saddress]代表人：[insertpartyC'srepresentative]鉴于甲方为户用光伏项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的劳务承包商，丙方为项目质量监督和验收的第三方机构，三方经友好协商，就乙方为甲方提供户用光伏项目的劳务服务事宜达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：乙方负责为甲方提供户用光伏项目的安装、调试、验收等全部劳务工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币[insertcontractprice]元整（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），包括但不限于劳务人员工资、材料费、交通费、住宿费、税费等一切与工程有关的费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、合同工期3.1合同工期自甲方与乙方签订本合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成全部劳务工作。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、劳务人员4.1乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。4.2乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员遵守甲方的工作纪律和安全生产规定。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2乙方应按照甲方提供的材料进行施工，并对材料的合理使用负责。六、质量监督与验收6.1丙方作为第三方机构，负责对工程的质量进行监督和验收。6.2工程验收合格后，丙方应向甲方提供验收报告。如工程存在质量问题，丙方应提出整改意见，乙方应按照丙方的意见进行整改。七、付款方式7.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程验收合格并办理完相关手续后，支付合同价款的40%。7.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时提供发票。八、乙方权益保障8.1甲方应保证乙方在合同约定的工期内获得高质量、高效率的劳务服务。8.2甲方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。8.3甲方应遵守合同约定，不得擅自将合同权利和义务转让给第三方。8.4甲方应承担因工程质量问题导致的全部责任，包括但不限于返工、整改、赔偿等。九、违约责任9.1如甲方未按照合同约定的工期完成劳务工作，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×0.5%×逾期天数。9.2如甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。9.3如丙方未按照约定进行质量监督和验收，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。十、合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的修改和解除应经三方协商一致