倒板施工合同方案的争议解决策略

倒板施工合同方案的争议解决策略合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、施工内容1.1乙方根据甲方提供的施工图纸和施工要求，进行房屋倒板施工。1.2施工范围包括：__________（详细描述施工范围）。1.3施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。二、施工期限2.1乙方应按照双方约定的工期完成施工。工期自甲方提供施工场地之日起至工程验收合格之日止。2.2甲方应按照约定时间提供施工场地、施工图纸等相关资料，确保乙方顺利进行施工。三、施工费用3.1乙方向甲方提供的施工报价为：__________（详细描述报价金额）。3.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付施工费用。3.3施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等导致费用变动，双方应协商确定。四、施工质量及保修4.1乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任。保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为：__________（详细描述保修期限）。4.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时予以修复。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决否则不停止施工。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。6.2施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。6.3双方应共同维护施工现场的秩序，确保施工安全、文明施工。七、合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同生效后，双方应严格履行合同义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。7.3合同的变更或解除，应签订书面协议，并经双方签字（或盖章）确认。八、违约责任8.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。8.2违约方应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。九、不可抗力9.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。9.2不可抗力事件发生后，双方应提供相关证明文件，以便对方确认。十、合同争议的解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.施工报价单4.工程验收标准5.保修条款6.安全事故应急预案7.施工现场管理协议8.变更或解除合同协议9.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸等相关资料，导致乙方无法按期施工。2.乙方未按约定工期完成施工。3.乙方施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.甲方未按约定时间支付施工费用。5.甲方未履行合同约定的其他义务。6.双方未履行合同约定的保密义务。三、法律名词及解释：1.倒板施工：指将现有建筑物的楼板进行拆除，重新搭建新楼板的过程。2.施工图纸：详细描述建筑物结构、尺寸、材料等要求的图纸。3.施工规范：国家或行业标准规定的施工过程中应遵循的规范。4.保修责任：施工单位对施工质量问题在一定期限内承担修复和赔偿的责任。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟提供施工场地和图纸：乙方应与甲方沟通，协商延期事宜，并签订补充协议。2.乙方延期完成施工：甲方有权按约定要求乙方支付违约金，并有权要求乙方在合理时间内完成施工。3.施工质量问题：甲方应立即通知乙方，要求乙方在保修期内修复问题。如乙方不履行，甲方有权委托其他单位修复，并有权要求乙方承担相应费用。4.安全事故：立即启动应急预案，及时报告甲方和有关部门，并采取措施防止事故扩大。5.合同变更或解除：双方签订书面协议，并经双方