地弹门施工合同施工期限

地弹门施工合同施工期限合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行地弹门施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（项目名称）2.工程地点：（项目地址）3.工程内容：地弹门施工，包括门扇制作、安装、调试及验收等。4.工程预算：（预算金额）5.工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计（施工期限）天。二、甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求及相关资料，并确保资料的准确性和完整性。2.甲方应按照约定时间支付工程款项，支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等）。3.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。4.甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故承担责任，并按约定赔偿乙方因此造成的损失。5.甲方应按照合同约定接受乙方施工成果，并按约定时间进行工程验收。三、乙方的权利和义务1.乙方应按照设计图纸、技术要求及相关法规进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。2.乙方应向甲方提供施工进度报告，及时解决甲方提出的问题和建议。3.乙方应按照约定时间完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。4.乙方应确保施工过程中的人员安全，因乙方原因造成的人员伤亡事故，由乙方承担全部责任。5.乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，不得污染环境。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为（总价款），大写：（大写金额）。2.甲方支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。3.乙方完成施工后，甲方应按照约定时间进行工程验收，验收合格后支付剩余款项。五、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方如延期交付工程，甲方有权按约定要求乙方支付违约金。3.甲方如未按约定时间支付工程款项，乙方有权按约定要求甲方支付滞纳金。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.技术要求及相关资料3.施工进度报告4.工程款项支付凭证5.工程验收报告6.安全事故调查报告7.人员伤亡事故调查报告8.废弃物处理证明9.法院判决书或调解书（如涉及争议解决）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成施工，认定为违约行为。3.甲方未提供准确、完整的设计图纸、技术要求及相关资料，认定为违约行为。4.乙方未按照设计图纸、技术要求及相关法规进行施工，认定为违约行为。5.乙方施工过程中出现安全事故，未及时报告甲方，认定为违约行为。6.乙方未按照约定时间进行工程验收，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、保障合同当事人合法权益的法律规范总称。2.地弹门：指一种采用地弹簧作为开启和关闭驱动装置的门，具有安全、便捷、节省空间等特点。3.施工期限：指合同双方约定的工程完工时间，自合同签订之日起至工程验收合格之日止的时间段。4.工程款项：指甲方按照合同约定支付给乙方的工程总价款，包括预付款、进度款和尾款。5.违约金：指一方违反合同约定，按照约定向对方支付的赔偿金。6.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款项，按照约定向乙方支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任。2.设计变更：如施工过程中出现设计变更，乙方应及时与甲方沟通，根据变更要求调整施工方案。设计变更导致的工程增减量，按实调整合同价款。3.工程款项支付：甲方应按照约定时间支付工程款项，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工。乙方应向甲方提供合法的支付凭证，确保工程款项的支付。4.工程验收：乙方完成施工后，应及时通知甲方进行工程验收。甲方应在约定的验收时间内提出验收意见，如无异议，视为验收合格。如甲方提出异议，双方应协商解决。5.安全事故：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。甲方应协助乙方处理安全事故，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目中的地弹门安装工程。2.