大型建筑施工合同

大型建筑施工合同合同编号：__________甲方地址：联系人：联系电话：乙方地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行大型建筑施工，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1本工程名称为：__________1.2本工程地点为：__________1.3本工程规模为：__________1.4本工程的主要施工内容包括：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求制定的，如在施工过程中工程量有增减，乙方应按实际完成的工程量与甲方进行结算。2.3乙方应向甲方提供正式的税务发票。第三条施工期限3.1本工程的开工日期为：__________年__________月__________日。3.2本工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3乙方如因特殊情况不能按期完成，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，才能延期。第四条质量标准4.1乙方应严格按国家标准、行业标准及甲方的要求进行施工。4.2工程质量应达到__________标准。4.3乙方应承担工程质量返修的一切责任。第五条材料供应5.1甲方负责供应的材料，应按时供应到施工现场，并保证质量。5.2乙方对甲方提供的材料，应做好检验、保管和合理使用。第六条付款方式6.1本工程预付工程款为合同总价的30%，甲方在合同签订后七个工作日内支付给乙方。6.2工程进度款为合同总价的40%，甲方在乙方完成工程进度达到合同约定的比例后支付给乙方。6.3工程验收合格后，甲方支付合同总价的20%作为尾款。6.4乙方开具税务发票后，甲方支付剩余的10%。第七条违约责任7.1乙方如未按约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。7.2甲方如未按约定的付款时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的千分之五。7.3由于甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付给乙方相应的停工、窝工费用。第八条争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方提供的工程量清单2.乙方报价单3.工程设计图纸4.施工方案5.材料供应清单6.税务发票7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定的工期完成工程，认定违约。2.甲方未按约定的付款时间支付工程款，认定违约。3.甲方未按约定提供材料，认定违约。4.乙方未按约定使用甲方提供的材料，认定违约。5.工程质量未达到约定标准，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同总价：本合同约定的全部工程价款。2.预付工程款：甲方在合同签订后七个工作日内支付给乙方的合同总价款的30%。3.工程进度款：甲方在乙方完成工程进度达到合同约定的比例后支付给乙方的合同总价款的40%。4.尾款：甲方支付合同总价的20%。5.违约金：违约方应支付给对方合同总价款的千分之五。6.滞纳金：应付款额的千分之五。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度不符合约定：乙方应及时与甲方沟通，说明原因，合理调整工程进度，确保工程按时完成。2.材料供应不及时：甲方应及时供应材料，确保施工现场材料充足。如甲方原因导致材料供应不及时，乙方应与甲方协商，要求甲方承担相应的责任。3.付款延迟：甲方应按照合同约定的付款时间支付工程款。如甲方付款延迟，乙方可以要求甲方支付滞纳金，并有权根据实际情况暂停施工，直至甲方支付完毕。4.工程质量问题：乙方应承担工程质量返修的一切责任。如工程质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方进行返修，直至达到约定标准。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程需要，委托乙方进行大型建筑施工。2.乙方根据甲方提供