2024版防腐木施工合同书

编号：__________2024版防腐木施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版防腐木施工合同书合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3合同签订日期第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：施工内容3.1防腐木材料种类及规格3.2施工范围及工艺3.3施工进度计划第四章：材料供应4.1甲方提供材料清单4.2乙方提供材料清单4.3材料质量标准及验收第五章：施工质量与验收5.1施工质量标准5.2验收程序及时间5.3质量保修期限及保修范围第六章：合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式及时间6.3价款调整条件及方法第七章：工期延误及违约责任7.1工期延误的责任及赔偿7.2乙方违约责任7.3甲方违约责任第八章：不可抗力8.1不可抗力的定义及范围8.2不可抗力事件的应对及处理第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件及程序10.2合同解除的条件及程序10.3合同终止的条件及程序第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同解除条件及后果第十二章：其他约定12.1环境保护及安全施工12.2信息保密12.3法律适用及争议解决第十三章：附件13.1施工图纸及相关技术文件13.2材料合格证及检测报告13.3其他相关文件第十四章：合同14.1甲方声明14.2乙方声明14.3合同条款明细合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________1.1甲方联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________1.2乙方联系方式：_________1.3合同签订日期：_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：_________第三章：施工内容3.1防腐木材料种类及规格：_________3.2施工范围及工艺：_________3.3施工进度计划：_________第四章：材料供应4.1甲方提供材料清单：_________4.2乙方提供材料清单：_________4.3材料质量标准及验收：_________第五章：施工质量与验收5.1施工质量标准：_________5.2验收程序及时间：_________5.3质量保修期限及保修范围：_________第六章：合同价格与支付6.1合同总价：_________6.2支付方式及时间：_________6.3价款调整条件及方法：_________第七章：工期延误及违约责任7.1工期延误的责任及赔偿：_________7.2乙方违约责任：_________7.3甲方违约责任：_________第八章：不可抗力8.1不可抗力的定义及范围：不可抗力是指在合同签订后，由于不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，导致一方或双方无法履行合同义务的情况。包括但不限于自然灾害（如地震、洪水）、社会事件（如战争、罢工）及其他不可抗力因素（如政策变动、网络攻击）。8.2不可抗力事件的应对及处理：一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商确定是否继续履行合同，以及调整履行时间或方式。第九章：争议解决9.1争议解决方式：双方同意采用友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件及程序：合同变更需双方协商一致，并书面确认。变更内容应明确、具体，并符合法律法规及合同规定。10.2合同解除的条件及程序：合同解除需双方协商一致，并书面确认。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项。10.3合同终止的条件及程序：合同终止条件及程序按照法律法规及合同约定执行。合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序：合同修改需双方协商一致，并书面确认。修改内容应明确、具体，并符合法律法规及合同规定。11.3合同解除条件及后果：合同解除需符合第十章约定的条件，解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十二章：其他约定12.1环境保护及安全施工：双方应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规，确保施工过程中的环境保护和安全。12.2信息保密：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。争议解决方式及诉讼管辖法院按照第九章、第十章约定执行。第十三章：附件13.1施工图纸及相关技术文件：详见附件一。13.2材料合格证及检测报告：详见附件二。13.3其他相关文件：详见附件三。第十四章：合同14.1甲方声明：甲方已充分了解合同内容，自愿签订本合同，并按照合同约定履行义务。14.2乙方声明：乙方已充分了解合同内容，自愿签订本合同，并按照合同约定履行义务。14.3合同条款明细：详见合同。甲方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方在本合同履行过程中，有权根据项目实际情况变更施工内容、材料规格等。乙方应根据甲方要求及时调整施工方案。任何因甲方变更导致的额外费用及工期延误，甲方不承担责任。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定的质量标准、工艺要求进行施工。乙方应接受甲方的监督，并及时整改甲方的合理意见。1.3甲方验收权：甲方有权对施工完成的工程进行验收。乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程通过甲方验收。若乙方工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复及赔偿责任。1.4甲方支付权：甲方按照合同约定的付款进度支付合同价款。乙方应提供合法、有效的发票，以便甲方及时支付。若乙方未按照合同约定提供发票，甲方有权延迟支付相应款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对提供的防腐木材料质量负责，确保材料符合国家相关标准及合同约定。若乙方提供的材料质量不合格，乙方应承担更换、修复及赔偿责任。2.2乙方工期保证：乙方应按照合同约定的工期完成施工。若乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.4乙方服务承诺：乙方应提供完善的售后服务，包括工程保修、维护等。在保修期内，乙方应对工程质量问题负责并及时处理。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，协助解决争议，确保合同顺利履行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式支付。3.3第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不代表任何一方利益，公正、中立地处理合同履行过程中的问题。3.4第三方中介的更换：甲乙双方任何一方对第三方中介的服务不满意时，有权提出更换要求。更换第三方中介时，应提前通知对方，并协商确定新的中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及相关技术文件2.材料合格证及检测报告3.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按约定时间支付合同价款b.未按约定提供施工场地或条件c.未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：a.未按约定时间完成施工b.提供的材料质量不符合合同约定c.未履行合同约定的其他义务3.违约行为的认定：a.违约行为的具体认定标准及后果b.违约责任的承担方式及赔偿金额三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不可预见、不可避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。3.质量保修期限：指合同约定的乙方对工程质量承担保修责任的期限。4.合同价款：指合同约定的工程总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到技术问题：a.及时与甲方沟通，寻求技术支持b.咨询专业人士，采取合理