下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
垫资施工合同中的合同解除程序合同编号:__________垫资施工合同中的合同解除程序甲方:__________乙方:__________一、合同解除的条件1.在合同履行过程中,如遇不可抗力因素(如地震、洪涝、火灾等)导致合同无法履行,双方均可协商解除合同。2.甲方未按合同约定支付工程款,乙方停工超过__________日,双方未能达成付款协议的,乙方有权解除合同。3.乙方未按合同约定工期完成工程,经甲方催告后_______日内仍未整改的,甲方有权解除合同。4.双方协商一致,可书面解除合同。二、合同解除的程序1.双方协商解除合同的,应签订《合同解除协议》,明确解除合同的原因、日期、解除后的权利义务等。2.甲方未按合同约定支付工程款,乙方停工超过__________日,乙方欲解除合同的,应提前__________日书面通知甲方。3.乙方未按合同约定工期完成工程,甲方有权解除合同的,应提前__________日书面通知乙方。4.双方解除合同后,应按照合同约定办理工程验收、结算等相关手续。5.合同解除后,乙方应立即撤出施工现场,将施工设备、材料等搬离,并办理相关手续。6.合同解除后,甲方应按照合同约定支付乙方工程款、违约金等。三、合同解除后的处理1.合同解除后,乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款以外的费用。2.合同解除后,甲方不得以任何理由要求乙方承担合同约定的责任。3.合同解除后,双方应妥善保管合同及相关文件,不得泄露对方商业秘密。4.合同解除后,双方仍应履行合同中约定的保密义务。四、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定1.合同解除协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.《合同解除协议》2.工程验收报告3.工程结算报告4.施工图纸及设计文件5.施工方案及施工组织设计6.工程进度计划及施工日志7.工程款支付凭证8.违约金计算公式及相关依据9.保密协议10.法律法规及相关政策文件二、违约行为及认定:1.甲方未按合同约定支付工程款,乙方停工超过规定日期的,视为甲方违约。2.乙方未按合同约定工期完成工程,经甲方催告后规定日内未整改的,视为乙方违约。3.双方未按合同约定履行义务,导致合同无法履行的,视为双方违约。4.甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方承担违约责任。5.乙方未按照施工图纸及设计文件施工,导致工程质量不符合约定的,乙方应承担违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪涝、火灾等。2.垫资施工:指乙方在施工过程中先行垫付工程款项,待工程完成后由甲方按照约定支付工程款及利息。3.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当按照合同约定支付给对方一定的金钱。4.保密义务:指合同双方在合同履行过程中对对方的商业秘密予以保密,不得泄露给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定支付工程款,乙方停工:乙方应提前书面通知甲方,并根据合同约定要求甲方支付工程款及违约金。2.乙方未按约定工期完成工程:甲方应催告乙方整改,并有权根据合同约定要求乙方支付违约金。3.工程质量不符合约定:甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改或承担违约责任。4.泄露商业秘密:受损方有权要求违约方承担违约责任,并要求赔偿损失。5.不可抗力导致合同无法履行:双方应协商解除合同,并按照合同约定承担相应责任。五、所有应用场景:1.甲方为工程项目业主,乙方为施工单位。2.甲方需按照合同约定支付工程款,乙方需按照合同约定完成工程。3.工程进度及质量不符合约定时,甲方有权要求乙方整改或承担违约责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 基于AHP模型的我国省域物流能力时空评价研究
- 2024年江西省九江市湖口县一级造价工程师《土建计量》点睛提分卷含解析
- DB46T 71-2024屯昌黑猪(商品猪)饲养管理技术规程
- 结构独特的包装课程设计
- 注册登记经济实体担保合同(范本)
- 政治必背原理
- 生物能源技术创新与趋势考核试卷
- 通信设备促销活动效果评估考核试卷
- 水果种植园农业人才培养与引进考核试卷
- 童车产品包装设计理念与环保要求考核试卷
- (正式版)HGT 22820-2024 化工安全仪表系统工程设计规范
- MgO部分稳定氧化锆陶瓷的抗渣侵蚀性研究_钟耀东_图文
- 急诊科五年发展规划(共7页)
- 【北美购房网】美国租房合同样本(中英文)
- 安全监测监控工培训实施方案
- 酶水解法生产低乳糖奶的工艺与检测课件
- 电力企业标准目录
- 九年级下册音乐期末试题及答案(湘艺版)
- 罗氏沼虾蚤状幼体对温度、盐度、PH值、溶解氧、亚硝酸盐和氨的适应范围试验
- 新版食品安全法前后对比
- 浙江某某节能门窗有限公司组织架构设计方案57页PPT可编辑PPT
评论
0/150
提交评论