桥梁建设工程施工承包协议

桥梁建设工程施工承包协议合同编号：__________桥梁建设工程施工承包协议营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________鉴于：承包方是一家具备本项目施工资质和能力的法人或其他组织，愿意承担本项目的施工任务；双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1本项目位于__________，桥梁类型为__________，桥梁长度为__________米，宽度为__________米，设计荷载为__________。1.2工程内容包括：__________、__________、__________等。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准，达到__________等级。二、合同价格2.1本项目的施工承包价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）委托方在合同签订后__________日内，向承包方支付合同总价款的__________%；（2）承包方完成工程进度达到__________后，委托方支付合同总价款的__________%；（3）承包方提交完整的工程竣工资料并经验收合格后，委托方支付合同总价款的__________%。2.3合同价款支付方式为：__________。三、合同工期3.1承包方应按照双方约定的工期完成本项目，工期自合同签订之日起计算，总工期为__________日。3.2承包方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量及验收4.1承包方应严格按照国家及行业相关规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，委托方应向承包方支付合同价款。五、合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同价款。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2承包方如未能按照约定的工期完成工程，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：__________。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.桥梁建设工程设计文件2.桥梁建设工程施工图纸3.桥梁建设工程施工方案4.国家及行业相关规范和标准5.承包方资质证明文件6.委托方营业执照副本7.合同履行过程中产生的所有往来函件和通讯记录二、违约行为及认定：1.承包方未能按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.承包方未能按照合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。3.委托方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度受到影响，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.质量标准：指国家及行业相关规范和标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题：双方应积极沟通，协调解决，必要时可协商延长合同工期。2.遇到施工质量问题：应及时停工整改，直至符合合同约定的质量标准。3.遇到支付问题：双方应核对合同价款，确保按时支付。4.遇到合同履行争议：通过友好协商解决，协商不