2024版电厂钢结构制做安装工程施工合同

编号：__________2024版电厂钢结构制做安装工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版电厂钢结构制做安装工程施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同标的1.4合同价款1.5合同履行期限1.6合同语言文字1.7合同解释权第二章：施工范围与工程量2.1施工范围2.2工程量清单2.3工程变更第三章：质量与验收3.1质量标准3.2质量控制3.3验收程序3.4验收标准第四章：施工安全4.1安全管理4.2安全事故处理4.3安全防护措施第五章：合同价款与支付5.1合同价款5.2支付方式5.3进度付款5.4预付款5.5质量保证金第六章：工期与进度6.1工期要求6.2施工进度计划6.3工期延误第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量第八章：技术支持与服务8.1技术支持8.2施工指导8.3售后服务第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除和终止后的处理第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2合同的补充与修改13.3合同的有效期13.4合同的废止第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同当事人甲方：_________（电厂名称）乙方：_________（钢结构制作安装公司名称）1.3合同标的本合同标的为电厂钢结构制做安装工程，包括但不限于钢结构制作、加工、运输、安装、调试、验收等全部工作。1.4合同价款本合同的价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。1.5合同履行期限本合同的履行期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。1.6合同语言文字本合同的文字为中文，使用的货币为人民币。1.7合同解释权本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。第二章：施工范围与工程量2.1施工范围本合同施工范围包括但不限于：_________（具体施工内容）。2.2工程量清单工程量清单详见附件一。2.3工程变更工程变更应由甲方提出，乙方确认后方可进行。变更内容应视为合同的一部分，按合同约定执行。第三章：质量与验收3.1质量标准本合同的质量标准应符合国家及行业相关标准。3.2质量控制乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。3.3验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。3.4验收标准验收标准应按照附件二《工程验收标准》执行。第四章：施工安全4.1安全管理乙方应严格按照国家及行业安全生产规定进行施工，确保施工安全。4.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。4.3安全防护措施乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，确保施工安全。第五章：合同价款与支付5.1合同价款本合同的价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2支付方式本合同的支付方式为_________（支付方式，如：银行转账、现金等）。5.3进度付款进度付款按工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间详见附件三《进度付款计划》。5.4预付款甲方应在合同签订后_________日内支付乙方预付款，预付款比例为合同价款的_________%。5.5质量保证金乙方应在工程验收合格后_________日内向甲方支付质量保证金，保证金比例为合同价款的_________%。第六章：工期与进度6.1工期要求本合同的工期为_________个月。6.2施工进度计划施工进度计划详见附件四《施工进度计划》。6.3工期延误如乙方原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。第八章：技术支持与服务8.1技术支持乙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。8.2施工指导乙方应在施工过程中提供专业指导，确保工程质量。8.3售后服务工程验收合格后，乙方应提供_________年的售后服务。第九章：违约责任9.1违约行为违约行为包括但不限于：不按约定履行合同义务、延迟履行、擅自变更合同内容等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额为合同价款的_________%。第十章：争议解决10.1争议解决方式1）仲裁；2）诉讼。10.2仲裁双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼双方同意在_________法院提起诉讼。第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除条件合同解除条件如下：1）双方协商一致；2）一方严重违约，对方无法实现合同目的；3）不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件合同终止条件如下：1）工程验收合格；2）双方履行完合同义务；3）不可抗力导致合同无法履行。11.3解除和终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求处理剩余工程，并承担相应责任。第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让未经甲方同意，乙方不得将合同转让给第三方。12.2分包管理乙方不得将合同工程的全部或部分分包给第三方，除非甲方书面同意。第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同的补充与修改本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，对本合同进行修改。13.3合同的有效期本合同自签字盖章之日起生效，有效期为_________年。13.4合同的废止本合同在履行完毕后自行废止。第十四章：附件14.1附件列表附件一：工程量清单附件二：工程验收标准附件三：进度付款计划附件四：施工进度计划14.2附件内容附件内容详见上述列表。甲方签字：_________乙方签字：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方应与甲方指定的供应商签订材料供应合同，并按照甲方要求采购原材料。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。3.甲方变更权甲方有权根据工程需要，对施工范围、工程量、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。4.甲方验收权甲方有权对工程进行初步验收和最终验收。乙方应按照甲方要求，提供相关验收资料，并配合甲方进行验收工作。5.甲方索赔权如乙方施工过程中出现质量问题、工期延误等违约行为，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应对工程的质量和安全性负责。如工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并按照甲方要求进行整改。2.乙方工期保障乙方应确保工程按照约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担因工期延误导致的损失。3.乙方材料和设备供应乙方应按照合同约定，负责材料和设备的采购、供应和质量控制。如乙方提供的材料和设备不符合质量要求，乙方应承担更换、修复等费用。4.乙方施工安全乙方应严格按照国家及行业安全生产规定进行施工，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任和赔偿。5.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用标准和支付方式应在合同中明确。3.第三方中介的决策权第三方中介的决策具有约束力，甲方和乙方应按照第三方中介的调解结果履行合同义务。4.第三方中介的变更权如甲方和乙方对第三方中介不满意，有权书面通知对方要求更换。更换第三方中介应经双方协商一致进行。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程量清单附件二：工程验收标准附件三：进度付款计划附件四：施工进度计划附件五：材料供应合同附件六：设备供应合同附件七：安全事故应急预案附件八：保密协议附件九：技术支持服务协议附件十：违约金计算公式二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：1.不按约定履行合同义务2.延迟履行3.擅自变更合同内容4.未达到合同约定的质量标准5.工期延误6.材料和设备供应不符合质量要求7.施工安全事故违约行为的认定：1.违约行为应由违约方承担责任。2.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规。3.甲方有权根据实际情况书面通知乙方违约行为的具体事项。4.乙方应在接到违约通知后____日内书面答复甲方，提出反驳意见或采取补救措施。5.双方未能就违约行为达成一致意见的，可按合同约定的争议解决方式处理。三、法律名词及解释：1.合同：指本合同及其附件，是双方约定权利义务的书面文件。2.甲方：指合同中指定的电厂名称，具有合同约定的权利和义务。3.乙方：指合同中指定的钢结构制作安装公司名称，具有合同约定的权利和义务。4.第三方中介：指合同中约定的协助调解、协调的第三方机构。5.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方应及时沟通，乙方应采取措施加快工程进度，必要时甲方可协商延长合同工期。2.材料和设备质量问题：解决办法：乙方应严格按照合同约定的质量标准采购材料和设备，如发现问题应及时更换或修复，并承担相应责任。3.安全事故发生：解决办法：乙方应立即报告甲方，并按照相关法