模板工程承包合同

模板工程承包合同合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为实施某项目，需要聘请乙方承担模板工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程单价：__________1.5工程总价：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同约定的模板工程的施工任务，包括模板的设计、制作、安装、拆除及清理等工作。2.2乙方应按照甲方的要求和技术标准，保证模板工程的质量和安全。2.3乙方应按照合同约定的工期完成模板工程的施工任务。第三条合同价格与支付3.1双方同意，本合同的工程总价依据工程量清单和单价计算，具体金额为__________元（大写：_________________________元整）。3.2甲方应在本合同签订后的3日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为__________%。3.3剩余款项按照双方约定的进度，分期支付。具体支付方式和时间由双方在补充协议中约定。3.4乙方完成工程后，甲方应按照约定的时间、方式和比例支付乙方工程款。第四条工期与进度4.1双方同意，本工程的开工日期为__________年__________月__________日，竣工日期为__________年__________月__________日。4.2乙方应按照甲方提供的施工组织设计和技术要求，编制详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.3乙方应保证按照约定的工期完成本工程的施工任务，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与安全5.1乙方应严格按照国家有关建设工程质量标准、规范和甲方提供的技术要求进行施工。5.2乙方应保证模板工程的结构安全，防止事故的发生。5.3乙方应承担因施工原因导致的人员伤亡和财产损失的责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程量清单2.模板设计图纸3.施工组织设计4.技术要求规范5.工程进度计划6.预付款收据7.工程款支付凭证8.违约金计算公式9.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与约定完成时间相比，延迟超过合同约定的宽容期限。2.乙方施工质量不符合约定：认定标准为工程质量不符合国家有关建设工程质量标准、规范和甲方提供的技术要求。3.甲方未按照约定时间支付工程款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间相比，延迟超过合同约定的宽容期限。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成某项工程或任务的当事人。2.承包方：指接受他人委托完成某项工程或任务的当事人。3.模板工程：指建筑工程中，用于形成混凝土结构形状和尺寸的临时性支撑结构。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.滞纳金：指债务人逾期支付债务而应当支付给债权人的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为乙方根据实际情况制定合理的进度计划，并报甲方备案；甲方按照约定时间支付工程款，确保工程顺利进行。2.工程质量问题：解决办法为乙方按照甲方要求和技术标准进行施工，甲方对施工过程进行监督；发现质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。3.支付纠纷：解决办法为双方按照合同约定的时间和比例支付工程款，如有争议，先协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类