下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
纸箱买卖合同纠纷答辩状(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。答辩人:地址:***法定代表人:托付人:******再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;此外还应当留意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方“败诉”。因***纸箱机械厂(以下简称**)诉答辩人加工一案,现答辩人依法答辩如下。风险提示:制作民事答辩状时,应当围绕原告在民事中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的“不能成立的”和“无证据证明的”事实。进而有取舍地阐述对自己有利的,及对方当事人没有提及的事实,特殊在一些双方当事人存在“混合过错”或都有违约行为的案件,答辩人更应当留意如何“承认”、如何“反对”及如何“确立”自己的观点。从而达到以自己的“事实和理由”和对方的“事实和理由”相抗衡。一、本案的案由不是“加工合同纠纷”而是“买卖合同纠纷”。依据规定:加工合同是指承揽人以自己的技能、设备、和劳力,根据定作人的要求,将定作人供应的原材料加工为成品,定作人接受该成品并支付酬劳的合同。而**供应的合同,表面上写的是《加工定作合同》,但定作人**并未供应原材料,也未供应加工成品的图纸、验收标准等事项,**供应的所谓“定作成品”实际上是**自己生产的产品。依据《XX民法典》第130条之规定,***与**签订的是《买卖合同》,它们之间发生纠纷的案由应定为“买卖合同纠纷”。二、答辩人不是本案适格的被告,只能作为第三人参加诉讼。纵观本案**向法院供应的合同及,上面没有答辩人的公章,也没有答辩人的法定代表人签名,所以答辩人不是本案适格的被告,但由于**与**买卖的设备最终是答辩人使用,故答辩人可以作为第三人参加本案的诉讼。三、**供应的产品夸大宣扬,是不合格产品,不符合国家和行业的标准。首先,**只不过是**的一个个体工商户,但他在企业介绍时宣扬是***公司,号称“重质量、讲信誉”,却连一个完整的企业产品标准都没有。其次,像**供应的ysf-d四色瓦楞纸板水性印刷轮转模切开槽机、圆压圆模切机、薄刀分纸机、网纹线等产品,根本达不到质量标准要求。产品既没有出厂合格证,也没有使用说明书,产品也没有安装调试,人员培训更没有。最终,答辩人声明,保留向**追偿因产品质量问题而对答辩人造成的一切经济损失的权利。综上所述,答辩人使用的虽然是**的产品,但是与**签订的《买卖协议》,与**无关,答辩人付款也是付给**的,况且款项已基本付清。**所写的欠条应由其个人担当,**应担当其生产的产品售后服务的责任。恳请法院查明事实,驳回**对答辩人的诉请!此致**人民法院答辩人:*****年*月*日附:答辩书副本**份;证据材料***份。纸箱买卖合同纠纷答辩状(第二篇)案号:XXXX年XX月XX日X号纸箱买卖合同纠纷答辩状原告:XXX公司被告:XXX公司摘要:本案涉及一起纸箱买卖合同纠纷,原告主张被告未履行合同义务,要求被告赔偿损失。但被告认为原告在合同履行过程中存在违约行为,并主张免除赔偿责任。下面是被告就本案事实和法律问题进行辩护和答辩。答辩状:尊敬的法官:一、案件事实1.原告与被告于XXXX年XX月XX日签署《纸箱买卖合同》(下称“本合同”),合同约定原告向被告购买XXXX数量的纸箱,总价值为XXXX元;2.根据合同约定,原告需于合同签订后三个工作日内将合同总款XXXX元支付给被告,并于XX个工作日内提供收货地址和交货时间;3.原告未按上述约定支付合同总款,并未提供符合要求的收货地址和交货时间,致使交货未能按期进行;4.经沟通协商,被告同意延迟交货日期;5.在被告重新安排生产计划后,原告以生产延误为由解除合同,并要求被告赔偿包括合同违约金、滞纳金、损失利润等共计XXXX元。二、被告的辩护意见和答辩1.原告未履行合同付款义务,导致交货延误是原告的违约行为;2.被告已提出协商延迟交货日期的要求,并未拒绝合作,体现了诚意履行约定;3.原告与被告协商确定延迟交货日期后,原告却擅自解除合同,原告的行为明显违反了合同解除方式的约定;4.根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,对于原告的违约行为,被告有权主张免除赔偿责任。三、案件法律依据根据《中华人民共和国合同法》第XX条第X款:“当事人一方违反合同,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。”须明确的是,原告因违约导致交货延误,给被告造成了直接的经济损失。此外,根据《中华人民共和国合同法》第XX条第X款:“当事人一方解除合同时,对损害对方合法权益的后果,应当承担依法承担的责任。”原告擅自解除合同,明显违反了合同解除的约定,应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年工程计价新版教材内容:合同价款调整
- 电子商务实习总结3000字
- 北师大版2023-2024学年四年级下册数学期末质量检测试题合集3套(无答案)
- 电子信息工程专业前景
- 18《慈母情深》课件-2023-2024学年五年级上册语文统编版
- 2024年机房温控节能项目可行性报告
- 运维软件项目可行性报告
- 2022-2023学年 陕西省延安市富县北师大版二年级下册期末质量监测数学试卷
- 《你我他作业设计方案-2023-2024学年科学人教版》
- 大学《马基》教学知识点总结
- 2024个人股权融资的协议
- 奥鹏-中国医科大学2024年7月《康复护理学》(答案)作业考核试题
- 2024年保密知识竞赛题库含解析答案
- 运动会志愿者培训服务投标方案(技术方案)
- 媒介与性别文化传播智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江工业大学
- 24春国家开放大学《学前儿童美术教育活动指导》期末大作业参考答案
- 仓库租赁合同 仓库租赁合同电子版
- 无机化学实验(下)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年陕西师范大学
- 中职思政课实施方案设计案例
- 北京首都师大附中2024届初中历史毕业考试模拟冲刺卷含解析
- 2024年陕西省西安市碑林区中考三模地理试题
评论
0/150
提交评论