全新施工合同施工合同范文

全新施工合同施工合同范文合同编号：__________合同各方：甲方：乙方：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，双方应协商一致并签订补充协议。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：达到____________等次。3.3甲方有权对施工现场进行监督检查，要求乙方按期提交工程进度报告及工程质量自检报告。第四条工程进度4.1乙方向甲方承诺，按照双方约定的工程开工日期开始施工，工程竣工日期为：____________年____________月____________日。4.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条付款方式及进度5.1甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例进行付款。5.2付款进度如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程质保期满后无质量问题，甲方予以支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价款的0.5%乘以延期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的0.5%乘以延期天数。6.3双方因不可抗力导致无法履行合同，经协商一致，可以解除合同，互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1乙方应遵守国家及地方的法律法规，严格执行安全生产规定，确保施工现场安全。8.2乙方应承担工程所需的所有税费、保险等费用。8.3未经甲方同意，乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。8.4双方应遵守合同保密条款，未经对方同意，不得向第三方泄露合同内容。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。9.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。9.3合同终止后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，清理完毕后方可撤离。第十条附则10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________代表（签名）：____________签订日期：____________年____________月____________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.工程材料合格证6.工程验收标准7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.保险单据10.税务登记证11.资质证书12.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到约定的标准，视为违约。3.甲方未支付工程款项：甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。4.未经甲方同意转让合同权利：乙方未经甲方同意，将合同项下的权利和义务转让给第三方，视为违约。5.泄露合同内容：未经对方同意，泄露合同内容，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的工程项目业主。2.乙方：指合同中的具备相应资质和能力的施工单位。3.工程量清单：指明工程中各项工程量及其相应价格的清单。4.施工组织设计：指为实现工程施工目标而进行的组织、管理和技术活动的设计。5.工程验收：指工程完成后，对工程质量、安全、进度等方面进行检验、评定和确认的活动。6.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程延期，签订补充协议，并根据协议约定承担违约责任。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用。严重质量问题导致工程无法使用，按照合同约定处理。3.付款争议：解决办法：双方依据合同约定，提供相关证据，通过协商解决争议。如协商不成，可向法院提起诉讼。4.合同转让争议：解决办法：未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。如发生转让，甲方有权解除合同